rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-09-26
rok: 2022

sygnatury akt.:

KIO 2299/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Aleksandra Kot, Piotr Kozłowski Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 i 22
września 2022 r., w Warszawie, odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 marca 2022 r. przez
wykonawcę KOLİN İnşaat, Turizm, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Horasan Sokak: nr
14, GOP, Ankara/Turcja,
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb
Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53; 00-874
Warszawa,
przy udziale wykonawcy Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9; 01-204 Warszawa,
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego – po stronie zamawiającego,

orzeka:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu nr 1 i w części zarzutu nr 5.
2. Oddala
odwołanie.
3. K
osztami postępowania obciąża wykonawcę KOLİN İnşaat, Turizm, Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi, Horasan Sokak: nr 14, GOP, Ankara/Turcja i:
3.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę KOLİN
İnşaat, Turizm, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Horasan Sokak: nr 14, GOP,
Ankara/Turcja,
tytułem wpisu od odwołania,
3
.2. zasądza od wykonawcy KOLİN İnşaat, Turizm, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
Horasan Sokak: nr 14, GOP, Ankara/Turcja na rzecz
zamawiającego Skarb Państwa,
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53; 00-874 Warszawa,
kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych, zero groszy) stanowiącą
koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zam
ówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………………………

Członkowie:
………………………….

………………………….


sygn. akt: KIO 2299/22
Uzasadnienie

Zamawiający – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie,
p
rowadzący postępowanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Lublinie,
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest
„Wykonanie robót budowlanych pt: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski-
Hrebenne,
Odcinek
nr 9. Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) – Hrebenne (początek obwodnicy), długości
ok. 17,3 km
”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej z dnia 22 grudnia 2021 r., pod nr 2021/S 248-655242.
Dnia 23 sierpnia 2022
roku, zamawiający poinformował wykonawców o wyniku
prowadzonego postępowania.
Dnia
2 września 2022 roku, wykonawca KOLİN İnşaat, Turizm, Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi, Horasan Sokak: nr 14, GOP, Ankara/Turcja (dalej „Odwołujący”) wniósł odwołanie do
Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności
z
amawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, polegającej na wyborze
dnia 23 sierpnia 2022 r. najkorzystniejszej oferty wykonawcy Budimex S.A. (dalej jako:
„Budimex”), w sposób sprzeczny z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo
zamówień publicznych, a także wobec zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, do której zamawiający był zobowiązany, w zakresie wezwania do uzupełnienia
podmiotowych środków dowodowych oraz do złożenia wyjaśnień, w zakresie zaniechania
odrzucenia oferty wykonawcy Budimex S.A. oraz w zakresie zaniechania wykluczenia tego
wykonawcy, zaniechania wezwania w
ykonawcy Budimex do złożenia dalszych wyjaśnień,
zaniechana wezwania w
ykonawcy Budimex do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1. art. 16 pkt 1-3 p.z.p. oraz art. 7 pkt 17) p.z.p. w zw. z art. 17 ust. 2 p.z.p. w zw. z art.
57 pkt 2) p.z.p. w zw. z art. 112 ust. 2 pkt 4) p.z.p. w zw. z art. 116 ust. 1 p.z.p. w zw. z
art. 126 ust. 1 p.z.p. w zw. z art. 127 ust. 2 p.z.p. w zw. z art. 128 ust. 1 i 4 p.z.p. w zw.
z art. 226 u
st. 1 pkt 2) lit. b) i c) p.z.p. w zw. z art. 239 ust. 1 p.z.p. w zw. z § 9 ust. 1
pkt 1) r
ozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy poprzez dokonanie
wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Budimex w sposób naruszający zasady
przejrzystości, proporcjonalności, równego traktowania wykonawców i uczciwej
konkurencji i zaniechanie wezwania Wykonawcy Budimex do uzupełnienia

podmiotowych środków dowodowych, a w szczególności referencji, w zakresie
wykonania przez Wykonawcę bezpośrednio robót w ramach konsorcjum dla
zamówienia pn. „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek,
pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe w ciągu drogi S7 wraz z budową
obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 (pododcinek "B")" celem
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej
i zawodowej dotyczącej wykonawcy na podstawie pkt. 8.2.4.1 Tomu I Specyfikacji
Warunków Zamówienia – Instrukcja dla Wykonawców i w efekcie zaniechanie
odrzucenia tej oferty, do czego Zamawiający był zobowiązany, pomimo iż Wykonawca
Budimex nie wykazał przedmiotowej okoliczności w drodze przedstawienia
podmiotowych środków dowodowych, a w szczególności nie wynikało to
z przedstawionych referencji wystawionych przez GDDKiA, a Zamawiający nawet jeśli
posiadał podmiotowe środki dowodowe w tym zakresie, np. umowę konsorcjum, to
stosownie do art. 127 ust. 2 p.z.p. wykonawca ma obowiązek w wykonaniu wezwania
do przedłożenia podmiotowych środków dowodowych wskazać te środki oraz
potwierdzić ich prawidłowość i aktualność, czego nie uczynił, poprzestając na
przedstaw
ieniu referencji, a zamawiający nie wezwał Wykonawcy Budimex do
uzupełnienia w trybie art. 128 ust. 1 p.z.p., co w efekcie doprowadziło do zaniechania
odrzucenia oferty Wykonawcy Budimex niespełniającego warunków udziału
w postępowaniu;
2. art. 16 pkt 1-3 p.z.p. oraz art. 7 pkt 17) p.z.p. w zw. z art. 17 ust. 2 p.z.p. w zw. z art.
57 pkt 1) p.z.p. w zw. z art. 108 ust. 1 pkt 2) p.z.p. w zw. z 109 ust. 1 pkt 3) p.z.p. w
zw.
z art. 126 ust. 1 p.z.p. w zw. z art. 128 ust. 1 p.z.p. w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. a)
p.z.p. w zw. z art. 239 ust. 1 p.z.p. w zw. z § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamaw
iający od wykonawcy w. zw. z § 4 ust. 1 pkt 1) ww. Rozporządzenia w sprawie
podmiotowych środków dowodowych w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 24
maja 2000 r. o Krajowym
Rejestrze Karnym (dalej: „u.k.r.k.”) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt
5a u.k.r.k. w zw. z art. 7 ust. 1a u.k.r.k. poprzez dokonanie wyboru najkorzystniejszej
oferty Wykonawcy Budimex w sposób naruszający zasady przejrzystości,
proporcjonalności, równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji i
zaniechanie wezwania Wykonawcy Budimex
do uzupełnienia podmiotowych środków
dowodowych
w odniesieniu do podstaw wykluczenia Wykonawcy związanych z niekaralnością

nowego członka Rady Nadzorczej Spółki Budimex S.A. – M. M. M. M., obywatela
Hiszpanii
– państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zamieszkałego w Madrycie,
poprzez przedstawienie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego Europejski z
uwzględnieniem załączanej do tego zaświadczenia odpowiedzi na zapytanie z
Centralnego Rejestru Osób Skazanych (Registro de Penados) w ramach Systemu
Prz
ekazywania Informacji z Rejestrów Karnych (ECRIS European Criminal Records
Information System), co spowodowało, że Zamawiający zaniechał weryfikacji
niekaralności tego członka organu nadzorczego i wykluczenia Wykonawcy Budimex;
3. art. 16 pkt 1-3 p.z.p. oraz art. 7 pkt 17) p.z.p. w zw. z art. 17 ust. 2 p.z.p. w zw. z art.
57 pkt 1) p.z.p. w zw. z art. 109 ust. 1 pkt 7), 8) i 10) p.z.p. w. zw. z art. art. 109 ust. 3
p.z.p. w zw. z art. 110 ust. 2 pkt 1)-3) p.z.p. w zw. z art. 110 ust. 3 p.z.p. w zw. z art.
126 ust. 1 p.z.p. w zw. z art. 128 ust. 1 i 4 p.z.p. w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. b) i
ca)
p.z.p.
w zw. z art. 239 ust. 1 p.z.p. w zw. z § 9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy poprzez dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty
Wykonawcy Budimex w sposób naruszający zasady przejrzystości, proporcjonalności,
równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, bowiem nienależyte
wykonanie zobowiązania i wprowadzenia w błąd zamawiającego skutkowało
w przeszłości wykluczeniem Wykonawcy Budimex z kilku przetargów przez GDDKiA
na podstawie art. 109 us
t. 1 pkt 7) i 10) p.z.p., a wprowadzenie w błąd polegało na
tym,
że Wykonawca Budimex twierdził, że nie podlega wykluczeniu na podstawie
przesłanki z art. 109 ust. 1 pkt 7) p.z.p., a mianowicie, że nie zachodzi wobec niego
przesłanka wykluczenia polegająca na tym, że „z przyczyn leżących po jego stronie, w
znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale
nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego
lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady”. Z dokumentacji przedstawionej
przez Wykonawcę Budimex jasno wynika, że w przeszłości nie wykonał wielu
zamówień
publicznych,
w związku z czym naliczono mu kary umowne, stanowiące w zamówieniach
publicznych standardowe i efektywne
zryczałtowane odszkodowanie za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie niepieniężnego przedmiotu świadczenia, względnie
rozwiązano umowy przed czasem, a Wykonawca Budimex zamiast dokonać w tym

zakresie samooczyszczenia, zaprzecza podstawom naliczenia przez
zamawiających
kar umownych, wskazuje, że są one sporne i nienależne, względnie nie odpowiada za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jako członek konsorcjum,
jednocześnie nie przedstawiając jakichkolwiek dokumentów przedstawiających
stanowisko zama
wiających w sprawie zasadności naliczenia tych kar, rozwiązania
umów przed czasem, względnie umowy konsorcjum, a jedynie przedstawia
jednostronną wersję wydarzeń, niepopartą odpowiednimi dowodami i gołosłowną, co
jest sprzeczne z istotą instytucji samooczyszczenia. W konsekwencji Budimex
zaprzecza podstawom wykluczenia, co skutkuje brakiem możliwości uznania
samooczyszczenia za skuteczne, a także nie przeprowadził w ogóle procedury
samooczyszczenia w zakresie z art. 109 ust. 1 pkt 7) p.z.p., wprowadza w błąd
Zamawiającego swoimi wyjaśnieniami, co wyczerpuje tezę art. 109 ust. 1 pkt 8) p.z.p.
i z tych powodów podlega wykluczeniu w niniejszym postępowaniu;
4. art. 16 pkt 1-3 p.z.p. oraz art. 7 pkt 17) p.z.p. w zw. z art. 17 ust. 2 p.z.p. w zw. z art.
226 ust. 1
pkt 5 p.z.p. względnie art. 223 ust. 1 p.z.p. poprzez ich niezastosowanie
i zaniechanie odrzucenia oferty Budimex S.A., względnie wezwanie do dalszych
wyjaśnień Wykonawcy Budimex w sytuacji, gdy Wykonawca ten nie odpowiedział na
część pytań Zamawiającego lub też odpowiedział jedynie na część pytania, a więc
zaniechał wyjaśnienia treści oferty;
5. art. 16 pkt 1-3 p.z.p. oraz art. 7 pkt 17) p.z.p. w zw. z art. 17 ust. 2 p.z.p. w zw. z art.
226 ust. 1 pkt 8 p.z.p. oraz art. 224 ust 1. p.z.p. poprzez ich niezastosowanie
i zaniechanie odrzucenia oferty Budimex S.A. w sytuacji gdy oferta ta podlegała
odrzuceniu jako zawierająca rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia i Zamawiający dwukrotnie (zamiast jednokrotnie) wzywał Wykonawcę
Budimex do
złożenia wyjaśnień w przedmiocie ceny w zakresie kosztów wykonania
nasypów, zaś Wykonawca Budimex nie złożył wyczerpujących wyjaśnień i nie
przedstawił dowodów uzasadniających prawidłowe wskazanie ceny w ofercie, co
oznacza, że nie wykazał, aby jego oferta nie zawierała rażąco niskiej ceny w stosunku
do przedmiotu zamówienia, a więc ziszczona została przesłanka obligatoryjnego
odrzucenia oferty Wykonawcy Budimex S.A. przez zamawiającego;
ewentualnie, w przypadku nieuwzględnienia powyższego zarzutu, zarzucam naruszenie:
art. 16 pkt 1-3 p.z.p. oraz art. 7 pkt 17) p.z.p. w zw. z art. 17 ust. 2 p.z.p. w zw. z art.
224 ust 1. p.z.p. poprzez jego niezastosowania i zaniechanie wezwania Wykonawcy
Budimex S.A. do złożenia wyjaśnień w trybie art. 224 p.z.p., tj. do udzielenia
wyjaśnień w przedmiocie zaoferowanej przez tego wykonawcę ceny lub kosztów, lub
ich istotnych części składowych, pomimo, że istniały uzasadnione wątpliwości, że
zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, są rażąco niskie w

sto
sunku do przedmiotu zamówienia, bowiem Zamawiający wprost takie wątpliwości
co kosztów wykonania nasypów wyrażał w wezwaniach, przy czym wartość zaniżenia
ceny jest wyższa niż różnica w cenie ofert Odwołującego i Wykonawcy Budimex;
z ostrożności wraz z naruszeniem
art. 16 pkt 1-3 p.z.p. oraz art. 7 pkt 17) p.z.p. w zw. z art. 17 ust. 2 p.z.p. w zw. z art.
223 ust 1. p.z.p
. poprzez prowadzenie niedozwolonych negocjacji treści i zmianę
treści oferty w zakresie kosztów wykonania nasypów w ciągu drogi ekspresowej, co
skutkuje koniecznością odrzucenia oferty w jej pierwotnym kształcie;
6. art. 16 pkt 1-3 p.z.p. oraz art. 7 pkt 17) p.z.p. w zw. z art. 17 ust. 2 p.z.p. w zw. z art.
226 ust 1. Pkt 5) p.z.p. wobec braku odrzucenia oferty niezgodnej z PFU na skutek
trwałego zaburzenia stosunków wodnych na skutek budowy obiektu WS-28.
W związku z powyższym odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości
i nakazanie z
amawiającemu:
1) w
każdym przypadku unieważnienie czynności zamawiającego w postaci wyboru
najkorzystniejszej oferty wykonawcy Budimex,
a także:
2) odrzucenie oferty wykonawcy Budimex z uwagi na:
-
nieprzedłożenie podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej;
-
nieprzedłożenie podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak
podstaw wykluczenia,
-
przedłożenie podmiotowych środków dowodowych potwierdzających istnienie
podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7) p.z.p. i jednocześnie
potwierdzających brak przeprowadzenia procedury samooczyszczenia przed
złożeniem oferty oraz zaprzeczanie podstawom wykluczenia;
-
naruszenie konkurencji poprzez złożenie oferty zawierającej rażąco niższą cenę;
-
niezgodność treści oferty z SWZ, tak na skutek zaniechania wyjaśnień jak i zmiany
treści oferty na skutek negocjacji oraz nieuwzględnienia wszystkich zjawisk
krasowych;
względnie nakazanie zamawiającemu:
3) wykluczenia wykonawcy Budimex i odrzucenia jego oferty;
względnie nakazanie zamawiającemu:
4) wezwania w
ykonawcy Budimex do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych
i złożenia wyjaśnień w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej;
5) wezwania w
ykonawcy Budimex do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny w zakresie
ceny wykonania nasypów;

6) wezwania w
ykonawcy Budimex do złożenia wyjaśnień treści oferty w zakresie, których
tych wyjaśnień wykonawca Budimex zaniechał;
O
dwołujący wniósł również o orzeczenie o kosztach postępowania odwoławczego
zgodnie z art. 557 p.z.p.
Na podstawie art. 536 p.z.p.
odwołujący wniósł o zobowiązanie zamawiającego GDDKiA
do przedłożenia dokumentu istotnego dla sprawy w postaci: Umowy konsorcjum lub innej
odpowiedniej umowy łączącej wykonawcę Budimex i Ferrovial Agroman w ramach realizacji
zamówienia „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek, pododcinek
Ostróda Północ - Ostróda Południe w ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy
w ciągu drogi krajowej nr 16 (pododcinek "B")” oraz dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu
z tego dokumentu na okoliczność, iż: wykonawca Budimex nie spełnia warunków udziału
w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej z uwagi na fakt, że nie brał
udziału bezpośrednio w realizacji całości objętych ww. zamówieniem robót z uwagi na
charakter rzeczowy umowy konsorcjum lub innej odpowiedniej umowy.
Odwołujący wskazał, że posiada interes prawny we wniesieniu odwołania, bowiem jego
oferta nie została odrzucona i w ramach badania i oceny ofert została uznana zgodnie
z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty za drugą w kolejności co do korzystności,
zaraz po ofercie wykonawcy Budimex.
Z kolei wady czynności zamawiającego w zakresie
wyboru najkorzystniejszej oferty oraz jego zaniechania w zakresie wezwania do uzupełnienia
podmiotowych środków dowodowych, jak i wady tych środków pozwalające uznać,
że wykonawca Budimex nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, pozwalają sądzić,
że oferta wykonawcy Budimex winna zostać odrzucona, względnie wykonawca ten winien
zostać wykluczony. W takim przypadku oferta odwołującego byłaby najkorzystniejsza i to
o
dwołującemu udzielono by zamówienia.
Zamawiający złożył pisemną odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie
odwołania.
Przystępujący wykonawca Budimex S.A. złożył pismo procesowe wraz ze stanowiskiem
w sprawie wnosząc o oddalenie odwołania.

Izba ustaliła i zważyła, co następuje.
Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których stanowi
przepis art. 528 ustawy Pzp.
Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wymaganych przy
procedurze, której wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 3
ustawy Prawo zamówień publicznych.

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że odwołujący posiada interes w uzyskaniu
przedmiotowego za
mówienia, kwalifikowanego możliwością poniesienia szkody w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 505 ust. 1
ustawy Pzp,
co uprawniało go do złożenia odwołania.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska
stron, oraz uczestnika postępowania odwoławczego, złożone w pismach
procesowych, jak też podczas rozprawy Izba stwierdziła, iż odwołanie nie zasługuje na
uwzględnienie.
Odwołujący wycofał w części zarzut nr 5, tj. w zakresie zarzutu zaniechania odrzucenia
oferty p
rzystępującego z uwagi na okoliczność, iż skoro zamawiający nie przeprowadził
badania rażąco niskiej ceny, brak jest możliwości postawienia zarzutu w tym zakresie oraz
w całości zarzut nr 1.

Zarzut nr 2.
Odwołujący wskazał, co następuje.
Wykonawca Budimex złożył podmiotowe środki dowodowe na wezwanie zamawiającego,
jednakże były one nieprawidłowe w zakresie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego
o niekaralności nowego członka Rady Nadzorczej Budimex – M. M. M. M., obywatela
Hiszpanii, zamieszkałego w Madrycie. W sposób wadliwy przedstawiono w przypadku tej
osoby wyłącznie zaświadczenie z polskiego Krajowego Rejestru Karnego, bez załącznika w
postaci odpowiedzi na zapytanie z Centralnego Rejestru Osób Skazanych (Registro de
Penados) w ramach Systemu Przekazywania Informacji z Rejestrów Karnych (ECRIS -
European Criminal Records Information System). Spowodowało to, że zamawiający
za
niechał weryfikacji niekaralności tego członka organu nadzorczego i wykluczenia
w
ykonawcy Budimex. W przypadku członków organów spółki posiadającej siedzibę w Polsce
zamieszkałych za granicą właściwym podmiotowym środkiem dowodowym jest albo
zaświadczenie z lokalnego rejestru karnego albo zaświadczenie z Krajowego Rejestru
Karnego uwzględniające odpowiedź na zapytanie z bazy ECRIS, jeśli miejsce zamieszkania
członka organu znajduje się na terenie państwa członkowskiego UE. Stosownie do art. 7 ust.
1a u.k.r.
k. „Każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej oraz każdej osobie, która mieszka lub mieszkała w jednym
z tych państw, przysługuje prawo do złożenia do Rejestru wniosku o wystąpienie z
zapytaniem o inf
ormację dotyczącą jego osoby zawartą w rejestrze karnym innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli jest lub była obywatelem państwa, do którego
kierowane jest zapytanie, lub mieszka albo mieszkała na jego terytorium”. Zgodnie z art. 1a

ust. 1
pkt 3) u.k.r.k. przez system ECRIS należy rozumieć „zdecentralizowany system
teleinformatyczny oparty na bazach danych rejestrów karnych, służący do wymiany
informacji pomiędzy organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej poprzez
zabezpieczo
ną sieć teleinformatyczną”. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5a) u.k.r.k. do zadań biura
informacyjnego należy „występowanie do organów centralnych państw członkowskich Unii
Europejskiej, zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
z zapy
taniem o udzielenie informacji z rejestru karnego tego państwa o osobie będącej jego
obywatelem, w przypadku, gdy osoba ta złożyła wniosek o udzielenie informacji z Rejestru”.
Przedstawienie zaświadczenia z polskiego Krajowego Rejestru Karnego wraz z
inf
ormacją w ramach systemu ECRIS jest obligatoryjne na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1)
r
ozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy z powodu zamieszkiwania p. M. M. M. M. poza terytorium
Polski. Wynika to z faktu, że polskie przepisy o Krajowym Rejestrze Karnym umożliwiają
pozyskanie takiej informacji i powinna być ona pozyskana. Może ona zostać zastąpiona
w
yłącznie zaświadczeniem z odpowiedniego rejestru karnego w Hiszpanii (Centralnego
Rejestru Osób Skazanych - Registro de Penados).
W świetle powyższego, podmiotowe środki dowodowe złożone przez wykonawcę
Budimex w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2) p.z.p. oraz art.
109 ust. 1 pkt 3) p.z.p. nie zostały zbadane zgodnie z wymogami prawa, a zamawiający nie
wezwał do ich uzupełnienia na podstawie art. 128 ust. 1 p.z.p.
W o
dpowiedzi na powyższą argumentację zamawiający wskazał, co następuje.
Odwołujący pomijając treść § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, błędnie
wskazuje, że w przypadku członków organów spółki posiadającej siedzibę w Polsce
zamieszkałych za granicą właściwym środkiem dowodowym jest albo zaświadczenie
z lokalnego rejestru karnego albo zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
uwzględniające odpowiedź na zapytanie z bazy ECRIS, jeśli miejsce zamieszkania członka
organu znajduje się na terenie państwa członkowskiego UE oraz, że przedstawienie
zaświadczenia z polskiego Krajowego Rejestru Karnego wraz z informacją w ramach
systemu ECRIS jest obligatoryjne na podstawie
§ 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.
O
dwołujący uzasadniając swoją tezę wyjaśnia, że powyższy obowiązek (równoważnie
zaświadczenie
z odpowiedniego rejestru karnego w Hiszpanii) wy
nika jedynie z faktu umożliwiania przez
polskie przepisy o Krajowym Rejestrze Karnym pozyskanie takiej informacji i dlatego też,
w jego ocenie, winna zostać ona pozyskana. Tymczasem jak wynika to z § 4 ust. 1 ww.

rozporządzenia, jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa
w
§ 2 ust. 1 pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy,
albo
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;
Z powyższego postanowienia wprost wynika, że tak jak w przypadku przystępującego,
mającego siedzibę w Polsce (w Warszawie), winien on przedłożyć informacje z polskiego
Krajowego Rejestru Karn
ego, bez względu na obywatelstwo czy miejsce zamieszkania
osoby, której takie zaświadczenie ma dotyczyć.
Zdaniem przystępującego, odwołujący bezpodstawnie żąda i wywodzi, aby BUDIMEX
składał dokument niewynikający z przepisów prawa na potwierdzenie niekaralności członka
Rady Nadzorczej, obywatela Hiszpanii, tam też zamieszkałego. Odwołujący zdaje się nie
zauważać, że zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie podmiotowych
środków dowodowych w celu potwierdzenia niekaralności członka organu nadzorczego
wykonawcy mającego siedzibę w Polsce składa się informację z Krajowego Rejestru
Karnego. Ustawodawca nie czyni w tym zakresie jakiegokolwiek rozróżnienia, wskazując na
konieczność składania innych, dodatkowych dokumentów przez osoby wchodzące w skład
organu nadzorczego, mające miejsce zamieszkania poza granicami Polski. Decydujące
znaczenie ma miejsce siedziby w
ykonawcy, a w przypadku wykonawcy mającego siedzibę
w Polsce, r
ozporządzenie w takiej sytuacji jednolicie wskazuje w odniesieniu do członków
organu takiego w
ykonawcy, na konieczność przedłożenia informacji z Krajowego Rejestru
Karnego (tożsamy dokument należy więc składać tak dla członków organu nadzorczego
mających miejsce zamieszkania w Polsce, jak i poza jej granicami).
Krajowa Izba Odwoławcza wskazuje, co następuje.
Zgodnie z wyrokiem Izby, z dnia 26 stycznia 2022 r., sygn. akt KIO 55/22,
„W pierwszej
kolejności należy wskazać, że wraz z wejściem w życie nowej ustawy Prawo zamówień
publicznych z dniem 1 stycznia 2021 r., zmieniły się także akty wykonawcze do tej ustawy.
Z uwagi na to, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będące przedmiotem
niniejszej sprawy opublikowane zostało już pod rządami nowego prawa zamówień
publicznych, mają do niego także zastosowanie reguły wynikające z nowych aktów
wykonawczych do tej ustawy. Nowe zasady związane ze składaniem podmiotowych środków
d
owodowych zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020 r, w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020
r. poz. 2415, zwanym dalej:
"Rozporządzeniem”). Ujęty w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia

podmiotowy środek dowodowy w postaci informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o osobie
lub podmiocie zbiorowym służy potwierdzeniu odpowiednio, że:
1)
wykonawca będący osobą fizyczną lub osoba pełniąca u wykonawcy funkcję
kierowniczą nie została prawomocnie skazana za przestępstwo określone w art. 108 ust. 1
pkt 1 i art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy PZP;
2)
wykonawca będący osobą fizyczną lub osoba pełniąca u wykonawcy funkcje
k
ierownicze nie została prawomocnie skazana na karę aresztu za wykroczenie określone
w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy PZP;
3)
wobec wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym nie orzeczono tytułem środka
karnego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Przepis
§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia stanowi odpowiednik § 5 pkt 1 dotychczasowego
rozporządzenia uchylonego wraz z wejściem w życie nowego prawa. Regulacja ta różni się
od poprzedniej przede wszystkim tym, że okres ważności informacji z KRK został powiązany
z datą jej złożenia, a nie z terminem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, jak dotychczas, co w całej rozciągłości należy odnieść do
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (…). Zmiana bowiem
ustawy PZP pociągnęła za sobą zmianę zapisów aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym
r
ozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, także w zakresie rodzajów
dokumentów potwierdzających brak karalności w stosunku do wykonawcy jak i osób
wchodzących w skład jego organów zarządczych, nadzorczych i prokurentów, co oznacza to,
że w odniesieniu do osoby będącej członkiem Rady Nadzorczej Wykonawcy przepisy
rozporządzenia przewidują, na zasadach ogólnych, przedłożenie informacji z Krajowego
Rejestru Karnego
”.
Zgodnie z
§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji
z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 - składa informację
z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny
kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa
w
§ 2 ust. 1 pkt 1.
Z powyższego postanowienia wprost wynika, że tak jak w przypadku Przystępującego,
mającego siedzibę w Polsce (w Warszawie), winien on przedłożyć informacje z polskiego

Krajowego Rejestru Karnego, bez względu na obywatelstwo czy miejsce zamieszkania
osoby, której takie zaświadczenie ma dotyczyć.
§ 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w zw. z art. 108 ust. 2 PZP w odniesieniu do członków
organów, w tym Rady Nadzorczej, jak w przedmiotowej sprawie, mających miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wprost wskazuje na złożenie
informacji z odpowiedniego rejestru kraju, w którym wykonawca ma siedzibę, co oznacza,
że informacja z Krajowego Rejestru Karnego winna być wystawiona przez instytucję
właściwą dla miejsca prowadzenia działalności wykonawcy (siedziby).
W związku z powyższym zarzut powyższy uznać należało za bezzasadny.

Zarzut nr 3.
Odwołujący wskazał, co następuje.
Wykonawca Budimex w ramach przedłożenia wraz z ofertą oświadczenia wskazanego
w art. 125 ust. 1 p.z.p. (JEDZ), ani przedłożenia podmiotowych środków dowodowych w
trybie art. 126 ust. 1 p.z.p. nie wykazał, że należycie przeprowadził tzw. procedurę
samooczyszczenia (self-cleaningu) w trybie art. 110 ust. 2 p.z.p. w zakresie zaistnienia
wobec niego przesłanek wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7) i 10) p.z.p. Co
istotne, w
ykonawca Budimex w sposób nieprawidłowy, sprzeczny z istotą instytucji
samoocz
yszczenia zaprzeczył, iż występuje w jego przypadku przesłanka wykluczenia
wskazana w art. 109 ust. 1 pkt 7) p.z.p., związana z istotnie wadliwym wykonaniem w
przeszłości zamówień publicznych i to w wielu przypadkach, co wiązało się z naliczeniem
przez zam
awiających wielomilionowych kar umownych lub rozwiązaniem umowy o
zamówienie
publiczne
przed
czasem.
W szczególności, wykonawca Budimex nie przedstawia żadnych dowodów pochodzących od
zamawiających, w których zamawiający ci argumentują naliczenie kar umownych.
Wykonawca zatem nie tylko kwestionuje przesłankę swojego wykluczenia sprzecznie z
zasadą samooczyszczenia, ale przedstawia również nieobiektywną, jednostronną wersję
wydarzeń, wprowadzając zamawiającego w błąd i podlega wykluczeniu na podstawie art.
109 ust. 1 pkt 8) p.z.p.
Podkreślić przy tym należy, iż dokonanie obiorów przez
zamawiających, a nawet wystawienie referencji w zakresie należytego wykonania
przedmiotu umowy (braku istotnych wad zrealizowanych robót budowlanych) nie oznacza, że
zamówienie publiczne zostało wykonane należycie w zakresie terminu jego realizacji. Zwłoka
wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy jest jednym z kluczowych elementów jego
nienależytego wykonania, za które w większości przypadków zostały wykonawcy Budimex
naliczone ka
ry umowne. Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia (obiektu) na podstawie
art. 647 k.c. stanowi podstawowy obowiązek zamawiającego (inwestora), a w razie odmowy
odbioru przy braku wad istotnych robót budowlanych inwestor popada w zwłokę wierzyciela

w rozum
ieniu art. 486 § 2 k.c. Aktualizacja obowiązku odbioru robót powstaje nawet wtedy,
gdy wykonawca pozostawał w zwłoce w stosunku do terminu wynikającego z umowy.
Wykonawca Budimex nie może zatem twierdzić zasadnie, że wykonał należycie zamówienie
w aspekcie
terminu wykonania, ponieważ zamawiający wystawił dokumenty odbioru
potwierdzające brak wadliwości robót, bowiem terminowe wykonanie jest innym aspektem
należytego wykonania zamówienia. Jednocześnie wykonawca Budimex świadomie nie
przedstawia jakichkolwiek
dokumentów zamawiających związanych z naliczeniem kar
umownych i zawierających uzasadnienie ich naliczenia. Zamiast tego przedstawia tylko
całkowicie gołosłowną argumentację, pozbawioną jakichkolwiek dowodów, że opóźnienie
powstało z przyczyn niezależnych od wykonawcy Budimex. Jak wskazują komentatorzy:
„Inicjatywa w zakresie wszczęcia procedury samooczyszczenia należy co do zasady do
wykonawcy. To podlegający wykluczeniu wykonawca ma być stroną aktywną procedury self-
cleaning, od niego bezpośrednio zamawiający powinien dowiedzieć się o podjętych przez
wykonawcę działaniach, które mają jednoznacznie zmierzać do uniknięcia wykluczenia z
postępowania. Samooczyszczenie nie może zatem zostać przeprowadzone w sposób
dorozumiany.
W dotychczasowym orzecznictwie K
rajowej Izby Odwoławczej zdarzały się jednak także
przypadki, gdy uznawano, że inicjatorem procedury samooczyszczenia może być zarówno
zamawiający, jako podmiot posiadający wiedzę o zamiarze wykluczenia danego wykonawcy,
jak i sam wykonawca. Nie zmienia to
faktu, że samą procedurę samooczyszczenia ma
przeprowadzić wykonawca i nie jest obowiązkiem zamawiającego poszukiwanie czy
domaganie się dowodów na potwierdzenie przeprowadzenia procedury samooczyszczenia
przez wykonawcę” (A. Gawrońska-Baran i in., Prawo zamówień publicznych. Komentarz
aktualizowany). W przedmiotowym zakresie wskazania wymaga, że ani wykonawca Budimex
nie przeprowadził prawidłowo procedury samooczyszczenia, ani zamawiający nie wzywał go
do przedłożenia uzupełniających dowodów, ani złożenia wyjaśnień (nie miał przy tym takiego
obowiązku). W tym kontekście należy zwrócić uwagę, iż orzecznictwo KIO wyraźnie
podkreśla, że zaprzeczanie przez wykonawcę przesłance wykluczenia jest sprzeczne z istotą
instytucji samooczyszczenia. W szczególności, zgodnie z procedurą uregulowaną w art. 110
ust. 2 p.z.p. warunkiem skutecznego samooczyszczenia jest to, że wykonawca „naprawił lub
zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne”. W
przypadku spełnienia przesłanki wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 7) p.z.p. wykonawca winien
zatem zapłacić karę umowną, stanowiącą powszechnie stosowane w zamówieniach
publicznych, efektywne, zryczałtowane odszkodowanie za nienależyte wykonanie
zobowiązania niepieniężnego (nie jest zatem przy tym zasadna teza wykonawcy Budimex,
że naliczona kara umowna nie stanowi odszkodowania w rozumieniu art. 109 ust. 1 pkt 7)

p.z.p.).
W przedmiotowym zaś przypadku wykonawca dokonał samooczyszczenia w zakresie
przesłanki z art. 109 ust. 1 pkt 10) p.z.p. w zakresie wprowadzenia w błąd, a wprost
zakwestionował zaistnienie przesłanki z art. 109 ust. 1 pkt 7) p.z.p.
Podkreślenia wymaga, iż wykonawca Budimex w razie naliczenia kary umownej przez
zamawiającego nie może się skutecznie ekskulpować z tego zarzutu, twierdząc, że kara
umowna jest sporna, a nawet że jest przedmiotem sporu sądowego. W zasadzie każda kara
umowna jest sporna i nie można bazować w ocenie tak istotnej przesłanki wykluczenia,
podważającej rzetelność wykonawcy i rękojmię prawidłowego wykonania zamówienia na
subiektywnej ocenie wykonawcy zasadności naliczenia kary umownej. Tym bardziej,
że w przypadku kar umownych za zwłokę w warunkach długoterminowych, złożonych
kontraktów budowlanych opóźnienia mają zwykle charakter współbieżny, zależny od stron
i niezależny od nich i tylko specjalistyczna analiza terminowa może doprowadzić do
potwierdzenia lub zaprzeczenia
okoliczności czy wykonawca był w zwłoce. W literaturze
opisuje się różnorodne metody przeprowadzania tego typu specjalistycznych analiz.
W
yjaśnienia wykonawcy Budimex, wskazujące na to, że wszystkie opóźnienia, za które
naliczono mu kary umowne, są przez niego niezawinione, są nie tylko mało wiarygodne, ale
też nie stanowią dowodu, że w istocie tak było i nie było żadnych opóźnień współbieżnych,
zawinionych przez w
ykonawcę Budimex. Wykonawca Budimex nie przedstawia przy tym
żadnych dokumentów pochodzących od zamawiających, które uzasadniają naliczenie kar
umownych za zwłokę. Tematyką braku dopuszczalności zaprzeczenia przesłankom
wykluczenia w ramach samooczyszczenia zajmowała się kompleksowo KIO w wyroku z dnia
16 czerwca 2021 r. KIO 1219/21.
Z „Informacji o przeprowadzeniu przez Wykonawcę procedury self- cleaningu w związku
z przesłanką z art. 109 ust. 1 pkt 10 Pzp” (dalej: „Informacja”) oraz dowodów załączonych do
tego pisma, przedłożonych wraz z ofertą i oświadczeniem JEDZ wynika, iż wbrew wymogom
procedury samooczyszczenia wykonawca Budimex nie za
dośćuczynił szkodzie wynikającej
z nienależytego wykonania zamówienia, bowiem nie uiścił naliczonych kar umownych
i konsekwentnie podważa ich zasadność. Tym samym nie może skorzystać z dobrodziejstwa
procedury self-cleaningu
. Podkreślenia wymaga, iż zgodnie z przedstawionymi informacjami
w
ykonawca Budimex został wykluczony z postępowania na podstawie przepisu art. 109 ust.
1 pkt 10 p.z.p
. w następujących postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego:
A.
„Projekt i budowa drogi ekspresowej S-10 Bydgoszcz- Toruń odcinek 1 od węzła
Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25”, Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, decyzja o
odrzuceniu oferty wykonawcy z dnia 8 lutego 2022 r.,

B.
„Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73,
Odcinek II Morawica - Wola Morawicka (realizacja w systemie Projektuj i Buduj)
”,
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, decyzja o
odrzuceniu oferty wykonawcy z dnia 23 marca 2022 r.,
C.
„Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń, odcinek 2 od węzła
Emilianowo do węzła Solec”, Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Bydgoszczy, decyzja o odrzuceniu oferty wykonawcy z dnia 24 marca 2022 r.
Wykonawca został wykluczony z ww. przetargów, bowiem zataił w formularzu JEDZ,
iż w ramach umowy zawartej z Urzędem Miasta Tarnowa, pn.: „Budowa Centrum
Przygotowań Paraolimpijskich – Przebudowa Hali Sportowo -Widowiskowej Jaskółka przy ul.
Traugutta 3a
”, w toku realizacji, której zamawiający w związku z naruszeniem przez Budimex
S.A. warunków umowy – z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w dniu 5.06.2019 r.
naliczył wykonawcy karę umowną.
We wskazanej wyżej Informacji wykonawca Budimex tak przedstawia uzasadnienie
i sposób przeprowadzenia przez siebie self-cleaningu, które zostanie przytoczone in extenso
(…).
W świetle powyższej Informacji, wykonawca Budimex ewidentnie potwierdza, że dokonuje
procedury samooczyszczenia tylko w odniesieniu do przesłanki wprowadzenia w błąd na
podstawie art. 109 ust. 1 pkt 10) p.z.p., a w odniesieniu do przesłanki nienależytego
wykonania zamówień na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7) p.z.p. już samooczyszczenia nie
dokonuje, bowiem kwestionuje zastosowanie wobec siebie tej przesłanki. Twierdzi, że to
zamawiający powinien przeanalizować jej spełnienie, jednakże nie wykazuje, że dokonał
samooczyszczenia.
Niezależnie od powyższego, odwołujący zaprzecza, iż wobec wykonawcy Budimex nie
zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7), 8) i 10) p.z.p., bowiem
w
ykonawca Budimex prezentuje fakty związane z nienależytym wykonaniem zamówień
publicznych wyb
iórczo, nie prezentuje dowodów w zakresie stanowiska zamawiających co
do naliczenia kar umownych, a cała argumentacja wykonawcy Budimex może w sposób
istotny wprowadzać zamawiającego w błąd i mieć wpływ na wynik niniejszego przetargu.
W odniesieniu do za
mówienia związanego z wprowadzeniem w błąd i wykluczeniem z
tego tytułu we wskazanym uprzednio przetargach, dla zadania pn.: „Budowa Centrum
Przygotowań Paraolimpijskich – Przebudowa Hali Sportowo -Widowiskowej Jaskółka przy ul.
Traugutta 3a
” wykonawca w Informacji wyjaśnia (…).
Skoro zatem opóźnienie (któremu wykonawca Budimex nie przeczy) powstało wyłącznie
z przyczyn od niego niezależnych, to miał obowiązek przedstawić dowody w zakresie
zasadności naliczenia kary umownej przez zamawiającego, względnie dowodów
przeciwnych. Dlaczego w
ykonawca nie przedstawia pisma zamawiającego w przedmiocie

naliczenia kar umownych, które zawierałoby uzasadnienie w tym względzie? Twierdzenia
w
ykonawcy Budimex o braku zawinienia w zakresie opóźnienia są całkowicie gołosłowne, a
wystawione referencje nie podważają, że umowa nie została wykonana w terminie z winy
w
ykonawcy. Mogły występować opóźnienia współbieżne, zawinione przez wykonawcę
Budimex, stanowiące podstawę do naliczenia kary umownej. Referencje dotyczą zaś
wyłącznie braku wadliwości robót, a nie zwłoki w ich realizacji: „Generalny Wykonawca
Budimex S.A. wykonał prace zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi nadzoru
inwestorskiego, projektanta i Inwestora z należytą starannością w sposób nie budzący
zastrzeżeń co do jakości”. Jak można zrozumieć z Informacji, zamawiający nadal dochodzi
kary umownej przed sądem, zatem pomimo wystawienia referencji, uważa ją za zasadnie
naliczoną. Nie zmienia powyższej oceny zawarta w referencjach standardowa formułka, iż
"
Przy realizacji w/w obiektu firma wywiązywała się z obowiązków Generalnego Wykonawcy
w sposób rzetelny i kompetentny". Zapis ten nie przesądza, że nie doszło do zwłoki z winy
w
ykonawcy, a realizacja obowiązków mogła być rzetelna i kompetentna, a pomimo to
opóźniona w sposób zawiniony. Jednocześnie podkreślić należy, iż naliczona kara umowna
jest znaczna w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia, co oznacza, że naruszenie
było bardzo poważne i uzasadnia zastosowanie przesłanki wykluczenia na podstawie art.
109 ust. 1 pkt 7) p.z.p. Odwołujący ponownie podkreśla, że przeciwne twierdzenia
Budimexu, nie mogą zastąpić dowodów. Następnie wykonawca Budimex wskazuje w
Informacji,
że
(…).
Wykonawca
zatem
konsekwentnie,
w stosunku do wszystkich wymienionych sytuacji zidentyfikowanych w ramach audytu i
systemu raportowania kwestionuje zaistnienie przesłanki wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 7)
p.z.p. i nie dokonuje w tym zakresie jakiegokolwiek samooczyszczenia w rozumieniu art. 110
ust. 2 p.z.p.
W zakresie zamówienia w zakresie rozbudowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim Wykonawca wyjaśnia (…).
W szerokich wyjaśnieniach Budimex przytacza (być może) cytaty z dokumentów.
Ponownie jednak wykonawca Budimex nie przedstawia jakichkol
wiek pism zamawiającego
w przedmiocie skorzystania z gwarancji oraz rękojmi, ani naliczenia odszkodowania. Nie
przedstawia też dowodów, jakoby nawierzchnia uległa uszkodzeniu z winy zamawiającego.
Podkreślić należy, iż zarzucenie zamawiającemu korzystania z obiektu niezgodnie
z gwarancją jest niezmiernie częstą strategią obronną wykonawców, co powinno uruchomić
szczególną czujność GDDKiA w niniejszym przetargu w odniesieniu do rzetelności
w
ykonawcy Budimex i rękojmi należytego wykonania przez niego zamówienia. Tezy
w
ykonawcy Budimex są w tym zakresie całkowicie gołosłowne, a dokumenty odbiorowe nie
wykluczają, że po ich wystawieniu doszło do uszkodzenia nawierzchni w wyniku wad w niej
tkwiących w dacie odbioru, a które ujawniły się dopiero później.

Podobn
ie, w odniesieniu do inwestycji w zakresie Zakładu Brachyterapii wykonawca
Budimex wskazuje, że (…). Również i w przedmiotowym przypadku wykonawca w pełni
kwestionuje, że odpowiada za jakiekolwiek opóźnienie, twierdząc, że odpowiada za nie
wyłącznie zamawiający, albo że są to okoliczności całkowicie niezależne od stron (…).
Analogicznie jak w pozostałych przypadkach, wykonawca nie przedstawia pisma
zamawiającego wraz z uzasadnieniem naliczenia kary umownej, całkowicie gołosłownie
przypisując całą winę za opóźnienie zamawiającemu albo okolicznościom od wykonawcy
niezależnym, co jest wręcz nieprawdopodobne, by nie nastąpiły żadne opóźnienia
współbieżne, za które odpowiada wykonawca. Rzekomo zależne od zamawiającego
przyczyny opóźnienia także budzą wątpliwości co do zasadności ich podnoszenia. Co zaś
się tyczy wskazanych przyczyn rzekomo niezależnych od wykonawcy, to są to takie
przyczyny, które stanowią ryzyko wykonawcy i wykonawca Budimex winien im aktywnie
przeciwdziałać, o ile nie mają charakteru nadzwyczajnego. Normalne wahania rynkowe,
trudności w dostępie do siły roboczej, czy materiałów, stanowią standardowe ryzyko
gospodarcze. Odwołujący zwraca uwagę na okres tych rzekomych problemów – jeszcze
przed pandemią. W tym zakresie również brak jest podstaw do ekskulpowania się
w
ykonawcy Budimex. W żadnej mierze powyższych konstatacji nie podważa wystawienie
protokołu odbioru robót, bowiem jak już wskazano, ten dotyczy przede wszystkim ich
wadliwości (wady występowały), a nie terminu wykonania zamówienia. Innymi słowy ocena
z
amawiającego już nawet w oparciu o wskazane twierdzenia, powinna prowadzić do
uznania, że wykonawca Budimex podlega wykluczeniu, bowiem nie wykazał, że nie ponosi
winy uzasadniającej karę umowną, a jednocześnie zaprzeczył podstawom swojej
odpowiedzialności i nie dokonał samooczyszczenia.
W odniesieniu z kolei do zamówienia w zakresie Inwestycji pn. „Budowa Mazowieckiego
Szpitala Wojewódzkiego Drewnica” wykonawca wyjaśnia, iż (…). Analogicznie jak
w pozostałych przypadkach, wykonawca Budimex nie przedstawia żadnych pism
zamawiającego w zakresie zasadności naliczenia kar umownych za zwłokę. Z protokołu
końcowego odbioru inwestycji z 7 września 2018 r. jasno wynika, iż „Termin zakończenia
Inwestycji objętej Umową nr 1/2015 z dnia 24 lutego 2015 został opóźniony o 156 dni.
Zakres odpowiedzialności za opóźnienie pozostaje sporny pomiędzy Stronami”. Wykonawca
Budimex nie oferuje żadnego kontr dowodu w tym zakresie, a jedynie całkowicie gołosłownie
twierdzi, że do opóźnienia doszło bez jego winy. Następnie, w toku postępowania
przetargowego w
ykonawca Budimex złożył jeszcze informacje wraz z dowodami w zakresie
trzech przypadków mogących się kwalifikować jako przesłanka wykluczenia na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 7) p.z.p. Najpoważniejszym przypadkiem, świadczącym o ziszczeniu się
przesłanki z art. 109 ust. 1 pkt 7) p.z.p., jest naliczenie bardzo wysokiej kary umownej w
kwocie aż (…) zł w zakresie realizacji kontraktu pn. „Zaprojektowanie i wykonanie w formule

„pod klucz” bloku energetycznego w Oddziale Zamawiającego Elektrownia Turów”.
Wykonawca Budimex realizował przedmiotowe zamówienie w ramach Konsorcjum firm w
składzie: (…). Jak wyjaśnia wykonawca (…). W istocie jedynym i mało wiarygodnym
twierdzeniem ekskulpującym wykonawcy jest to, że nie uczestniczył bezpośrednio w
robotach objętych nienależytym wykonaniem z uwagi na rzeczowy podział w ramach
konsorcjum (nota bene wyjaśnienia wykonawcy w tym miejscu, w którym dokładnie
rozgranicza roboty wykonane przez siebie od robót wykonanych przez innych konsorcjantów
zaprzeczają możliwości powoływania się wykonawcy Budimex na całość doświadczenia
nabytego w ramach konsorcjum, co stanowi treść zarzutu nr 1). Jednocześnie wykonawca
Budimex do pisma nie załączył jakichkolwiek dowodów, zasłaniając się poufnością rozmów z
uwagi na bezpieczeństwo energetyczne. Nie przedstawił także umowy konsorcjum, która
rzekomo miałaby potwierdzać podział rzeczowy między wykonawcami. Jeśli jednak
takowego
podziału
rzeczowego
nie
było,
to
znaczy,
że wykonawca Budimex realizował zamówienie w całości, w sposób niepozwalający
wyodrębnić poszczególnych części (w szczególności uczestniczył w nadzorze i zarządzaniu
kontraktem), jak też nabył doświadczenie w tym zakresie w całości. Podstawowe wątpliwości
budzi również teza, jakoby Budimex wykonał jedynie „roboty budowlane oraz niektóre
pomocnicze układy technologiczne, których praca nie wpływa w sposób krytyczny na
dyspozycyjność Bloku”. Powyższe oznacza, że wykonawca Budimex może potencjalnie
wprowadzać zamawiającego w błąd, przedstawiając swój udział w inwestycji w sposób
nieodpowiadający rzeczywistości. Wyjaśnienia wykonawcy są w tym zakresie niezwykle
enigmatyczne i pozbawione merytorycznej treści, jak i jakichkolwiek dowodów. Wysokość
kary umownej winna zaś u zamawiającego wzbudzić podejrzenia co do rzetelności
w
ykonawcy Budimex. Niewątpliwie, przedmiotowy przypadek winien bezwzględnie być
podstawą uznania przez zamawiającego, jak i KIO, że zachodzi wobec wykonawcy Budimex
przesłanka wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7) p.z.p., a wykonawca nie dokonał
samooczyszczenia, gdyż kwestionuje przesłanki swojej odpowiedzialności i nie
zadośćuczynił szkodzie zamawiającego.
W literaturze i orzecznictwie j
asno wskazano, że wdanie się przez wykonawcę w spór co
do kar umownych może zagrażać prawidłowości wykonania przezeń zamówień w przyszłości
i wskazuje na brak gotowości do odcięcia się od przeszłych zachowań w ramach procedury
samooczyszczenia. Jednocześnie we wskazanych wyżej przypadkach nie doszło do
zawarcia ugody między wykonawcą Budimex a zamawiającym. We wskazanych zatem
przypadkach w
ykonawca Budimex nie dokonał skutecznie samooczyszczenia i podlega w
tym zakresie wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7) p.z.p.
Stanowisko zamawiającego.

Zamawiający pragnie wskazać na rozbieżności i nieścisłości zawarte w treści zarzutu
sformułowanego przez odwołującego powodujące jego nieczytelność i faktyczny brak
możliwości odczytania rzeczywistego zakresu zaskarżenia. Na stronie 4 odwołania
o
dwołujący zarzuca naruszenie przez zamawiającego następujących przepisów ustawy
p.z.p, które miały lub mogły mieć wpływ na wynik postępowania (…), natomiast dalsza treść
zarzutu
(strona
4
i 5 o
dwołania) nie wskazuje (poza ograniczonym zakresem, o którym mowa poniżej) jakie
czynności zamawiającego doprowadziły do naruszeń szeregu przepisów wskazanych przez
o
dwołującego w zakresie wskazanym przez odwołującego w pkt. 3 odwołania (zdanie
pierwsze). Na stronie 5 odwołania wykonawca starając się powiązać wskazane podstawy
naruszenia z okolicznościami niniejszej sprawy wskazuje (…).
Ze wskazanego powyżej fragment zarzutu odwołującego nie sposób jednoznacznie
odczytać jakiego zakresu naruszeń dotyczy, zamawiający może domniemać, iż chodzi
wyłącznie o nieskuteczne przeprowadzenie procedury samooczyszczenia przez wykonawcę
Budimex w związku z przesłanką z art. 109 ust. 1 pkt 10 PZP a więc naruszenia art. 110 ust.
2 i 3 PZP w związku z art. 109 ust. 1 pkt 10 PZP czego odwołujący podając podstawy
prawne naruszeń ustawy PZP nie wskazuje. Na konieczność prawidłowej konstrukcji
zarzutów, które powinny zawierać wskazanie naruszonego przepisu Prawa zamówień
publicznych oraz wskazanie czynności lub zaniechania zamawiającego z uwagi na fakt, iż
zarzut to określona okoliczność, na którą powołuje się odwołujący w związku z zachowaniem
się zamawiającego, które zdaniem wnoszącego odwołanie prowadzić może do naruszenia
konkretnych przepisów, wielokrotnie wskazywała Izba, przykładowo w wyroku z dnia 31 lipca
2012r, sygn. KIO 1495/12.
Wobec powyższego w przedmiotowym stanie faktycznym nie sposób uznać za
prawidłową konstrukcję zarzutu dokonaną przez odwołującego, która sprowadza się do
wymienienia wszelkich możliwych artykułów bez wskazania ich faktycznych powiązań, gdyż
za takie nie mo
żna uznać próby przyporządkowania wzajemnych powiązań naruszeń
artykułów wskazanych przez odwołującego, występujących następczo (obok siebie) oraz
brakiem powiązania domniemanych naruszeń przepisów Pzp z czynnościami lub
zaniechaniami z
amawiającego. Przykładowo wskazane przez odwołującego naruszenie art.
109 ust. 1 pkt 7). 8) i 10) p.z.p. w. zw. z art. art. 109 ust. 3 p.z.p. bez jakiegokolwiek
wskazania przez o
dwołującego sposobu naruszenia tych przepisów przez zamawiającego na
etapie wniesienia o
dwołania czyni ten zarzut całkowicie nieskutecznym i uniemożliwia
odniesienie się zamawiającemu do potencjalnego naruszenia (dodać należy, iż w tym
przypadku,
jak
i w zakresie innych naruszeń artykułów odwołujący nie odnosi się do nich także
w uzasadnieniu) z uwag
i na chociażby mnogość potencjalnych naruszeń, których może

dopuścić się zamawiający w związku z tymi artykułami (zamawiający może zastosować art.
109 ust. 3 do przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 8 i 10 lub stosując art. 109 ust. 3
w sytuacji, o k
tórej mowa w art. 109 ust. 7 dokonać nieprawidłowej oceny
nieproporcjonalności braku wykluczenia wykonawcy). Jak wskazała KIO w wyroku z dnia 14
marca 2022r. sygn. KIO 508/22: „Nie jest rolą Izby domyślanie się, co do istoty zarzutów -
zarzuty mają być sformułowane w sposób jasny i nie budzący wątpliwości. Nie mogą one być
skutecznie rozszerzone w toku posiedzenia czy rozprawy. Skoro Odwołujący BBC nie podjął
nawet minimalnego wysiłku w celu uzasadnienia przyczyn, dla których uznał działanie
Przystępującego ECM za niezgodne z przepisami Pzp to Izba musiała oddalić przedmiotowy
zarzut
”.
Drugą i zarazem ostatnią próbą wskazania czynności zamawiającego skutkującym
naruszeniem szeregu przepisów wskazanych przez odwołującego jest stwierdzenie (…),
które całkowicie nie daje zamawiającemu możliwości do jednoznacznego określenia jakiego
naruszenia określonego na wstępie zarzutu nr 3 dotyczy. Ponadto w ocenie zamawiającego
niezrozumiałe jest stwierdzenie „nie przeprowadził w ogóle procedury samooczyszczenia
w zakresie z art. 109 ust. 1 pkt 7) p.z.p.” w sytuacji gdy zakres procedury samooczyszczenia
reguluje art. 110 ust. 2 Pzp, natomiast w zakresie jedynego konkretnego art. wskazanego
przez o
dwołującego tj. art. 109 ust. 1 pkt 8) p.z.p, odwołujący nie wskazuje jakich wyjaśnień
wskazane naruszenie dotyczy, praktycznie nie poruszając tej kwestii w treści uzasadnienia
przedmiotowego zarzutu (nie wspom
inając już o innych niezbędnych przesłankach
możliwości zastosowania tego przepisu wynikających wprost z jego treści, które odwołujący
powinien udowodnić, tymczasem w treści odwołania całkowicie je pomija). Treść
uzasadnienia w żadnej mierze nie koresponduje z treścią postanowionych przez
o
dwołującego zarzutów (strony 4-5). W treści uzasadnienia odwołujący uzasadnia wyłącznie
brak przeprowadzenia procedury samooczyszczenia w sytuacji wykazania przez Budimex
S.A. przesłanek z art. 109 ust. 1 pkt 7) p.z.p. oraz lakonicznie fakt nieskutecznego
przeprowadzenia procedury samooczyszczenia w związku z przesłanką z art. 109 ust. 1 pkt
10 Pzp.
W zakresie nieskutecznego przeprowadzenia procedury samooczyszczenia w związku
z przesłanką z art. 109 ust. 1 pkt 10 Pzp, odwołujący na stronach od 20 do 22 wskazuje (…).
Odwołujący w uzasadnieniu odwołania w sposób niemający uzasadnienia w stanie
faktycznym sprawy łączy samooczyszczenie dokonane przez Budimex S.A. w związku
z naruszeniami art. 109 ust. 1 pkt 10 PZP z samoocz
yszczeniem związanym z naruszeniem
art. 109 ust. 1 pkt 7). Niewątpliwie taki związek istnieje w niniejszej sprawie, niemniej nie
w zakresie wskazanym przez o
dwołującego. Odwołujący powiązuje skuteczność dokonania
procedury samooczyszczenia dokonanej przez
Budimex S.A. w związku z naruszeniem art.
109 ust. 1 pkt 10 z naruszeniem art. 109 ust. 1 pkt 7 tymczasem taki związek nie wynika

z przepisów ustawy Pzp, a zatem każde samooczyszczenie dokonane do konkretnej
przesłanki wykluczenia powinno się rozpatrywać indywidualne w zakresie wynikającym
z przepisu ustawy. Nie powielając okoliczności i podstaw samooczyszczenia wskazanych
przez Budimex S.A. w piśmie „Informacja o przeprowadzeniu przez Wykonawcę procedury
self-
cleaningu w związku z przesłanką z art. 109 ust. 1 pkt 10 Pzp” należy zauważyć,
że odwołujący w ogóle nie odniósł się do czynności dokonanych przez Budimex S.A.
przeprowadzonych zgodnie art. 110 ust. 2 Pzp oraz dowodów potwierdzających dokonanie
tych czynności wskazanych w powyższym piśmie. Nie sposób uznać za próbę uzasadnienia
swoich twierdzeń stwierdzenia odwołującego: „iż wbrew wymogom procedury
samooczyszczenia Wykonawca Budimex nie zadośćuczynił szkodzie wynikającej
z nienależytego wykonania zamówienia, bowiem nie uiścił naliczonych kar umownych
i konsekwentnie podważa ich zasadność. Tym samym nie może skorzystać z dobrodziejstwa
procedury self-cleaningu
” w sytuacji, gdy samooczyszczenie dotyczyło przeczącej
odpowiedzi na wskazane pytanie z części III sekcja C JEDZ.
Poza powyższym, pozostała treść uzasadnienia koncentruje się wyłącznie w zakresie
braku przeprowadzenia procedury samooczyszczenia w związku z wystąpieniem przesłanek
z art. 109 ust. 1 pkt 7) p.z.p. (co jak wskazano powyżej nie wynika z treści zarzutu).
Wskazywane przez o
dwołującego w uzasadnieniu odwołania naruszenia mają związek
z ukształtowaną w ostatnim czasie linią orzeczniczą KIO w zakresie właściwego wypełniania
Część III, Sekcja C dokumentu JEDZ. Dotychczas wykonawcy opierając się Instrukcji
Wypełnienia Jednolitego Dokumentu Zamówienia JEDZ dostępnej na stronie internetowej
Urzędu Zamówień Publicznych, gdzie przy pytaniu: Czy wykonawca znajdował się w
sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza
umowa
z podm
iotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została
rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne
porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? instrukcja wskazuje, że „W tym
miejscu formularza wy
konawca składa oświadczenie odnośnie nieprawidłowości w zakresie
realizacji przez niego wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy
koncesji
w okolicznościach wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem
zamawi
ający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia lub umowy
koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania,
wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Uwzględniając

treść przepisu nie wskazuje się tu umów, przy których realizacji wystąpiły inne niż wskazane
w przepisie odstępstwa od ich wykonania lub inne niż wskazane w przepisie konsekwencje”
uznawali,
iż powinni wpisywać tylko takie przypadki, które uznają, że mają znaczenie w kontekście
umożliwienia zamawiającemu dokonania weryfikacji, czy wobec wykonawcy zachodzą
przesłanki wykluczenia, określone przez zamawiającego w SWZ. Powyższe znajdowało
także odzwierciedlenie w orzecznictwie KIO np. w wyroku z dnia 12 października 2020 r.,
KIO
2117/20, w wyroku z dnia 30 października 2020 r., KIO 2535/20, w wyroku KIO z 5
listopada 2020 r., KIO 2706/820, a także w wyroku z dnia 17 lipca 2020 r., KIO 1013/20.
Jednakże w wyniku zmiany linii orzeczniczej KIO zmieniła się także interpretacja sposobu
wypełniania dokumentu JEDZ przez wykonawców (o której wspomina Budimex S.A., gdyż
w związku z tą zmianą dokonuje procedury samooczyszczenia), co całkowicie zostało
pominięte przez odwołującego.
W związku z powyższym w chwili obecnej, zgodnie z najnowszą linią orzeczniczą, Izba
odpowiadając na pytanie jakie okoliczności zobowiązują wykonawcę do udzielenia
odpowiedzi "TAK" w dokumencie JEDZ na pytanie dotyczące podstawy wykluczenia
określonej w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy P.z.p. wskazuje, iż aby wykluczenie wykonawcy na
jego podstawie było możliwe - muszą wystąpić łącznie następujące przesłanki: wykonawca w
znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale
nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub umowy koncesji, wskazane wyżej okoliczności nastąpiły z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy, okoliczności te doprowadziły do wypowiedzenia
lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień
z tytułu rękojmi za wady. Natomiast ostatnim elementem, jaki musi wystąpić, by można było
wykluczyć wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy P.z.p., jest okoliczność, że
wskazane wyżej przesłanki wystąpiły z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
A więc aby dokonać wykluczenia na podstawie powyższej przesłanki zamawiający musi
wykazać, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy. Nie obejmuje to przyczyn, za które żadna ze stron umowy
nie odpowiada, zwłaszcza noszących znamiona siły wyższej lub związanych z zachowaniem
osób trzecich.
W związku z powyższym w ocenie Izby, wykonawca winien przekazać zamawiającemu
przypadki nie wykonywania, nienależytego wykonywania lub długotrwałego niewykonywania
istotnych zobowiązań wynikających z wcześniejszych umów w sprawie zamówienia
publicznego tak aby zamawiający mógł ocenić, czy w przypadku odwołującego zachodzą
przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust, 1 pkt 7 ustawy P.z.p. Orzecznictwo
motywuje to tym, że o ile przesłanki dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania

oraz wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy mają charakter obiektywny, o tyle
okoliczność, czy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie wykonawcy ma już charakter
ocenny. Mając na uwadze powyższe, należy uznać za błędny zarzut wynikający z treści
uzasadnienia o
dwołującego, iż wykonawca pomimo wskazania przypadków nienależytego
wykonania umowy nie dokonał procedury samooczyszczenia, gdyż odpowiadając
pozytywnie na treść pytania zawartego w części III sekcja C JEDZ, zgodnie z powyższą
interpretacją Izby wykonawca, jeżeli zachodzą wobec niego takie sytuacje powinien udzielić
szczegółowych informacji na ten temat tak, aby zamawiający mógł dokonać oceny w
zakresie trzeciej przesłanki wykluczenia co w niniejszym postępowaniu wykonawca -
Budimex
uczynił
a z
amawiający dokonał pozytywnej oceny jego wyjaśnień. Wobec tego, zarzut odwołującego
o konieczności dokonania procedury samooczyszczenia w każdym przypadku gdy
w
ykonawca wskazuje i opisuje nienależyte wykonanie umowy nie znajduje żadnych podstaw
prawnych.
Należy podkreślić, że z zgodnie rozkładem ciężaru dowodu w postępowaniu
odwoławczym obowiązek wykazania wszystkich przesłanek wykluczenia spoczywa na
odwołującym (art. 535 Pzp). W omawianej sprawie odwołujący poza wyłącznie subiektywną
oceną wyjaśnień Budimex oraz ciągłym wskazywaniu, iż nie dokonano procedury
samooczyszczenia, nie przedstawił żadnych twierdzeń i dowodów uzasadniających
wykluczenie.
Jak wskazano powyżej odwołujący podnosi, że Budimex nie objął procedurą
samooczyszczenia okoliczności i skutków nienależytego wykonania wskazanych
zobowiązań. Całkowicie pomijając i nie odnosząc się merytorycznie do okoliczności przez
niego przytoczony
ch przedstawiających sporny charakter roszczeń, z którymi występują
z
amawiający. W ocenie zamawiającego w tych okolicznościach podejmowanie jakichkolwiek
czynności lub procedur nie miało podstaw, a podjęcie jakichkolwiek czynności naprawczych
w tym zakresie -
w obliczu trwającego między stronami sporu - mogłoby być uznane za
przyznanie się do winy.
Jak wskazuje się w doktrynie wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art.
109 ust. 1 pkt 7 Pzp jest dopuszczalne jedynie w przypadku kumulatywnego spe
łnienia
wszystkich określonych w tym przepisie przesłanek, a przesłanki te nie mogą być rozumiane
dowolnie. Jeżeli umowa została niewykonana lub wykonana nienależycie z przyczyn innych
niż leżące po stronie wykonawcy, nie można uznać, że wykonawca jest nierzetelny i istnieje
ryzyko nienależytego wykonywania przez niego umowy, która ma być zawarta w wyniku
prowadzonego postępowania. Trzeba przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 433 Pzp do
klauzul niedopuszczalnych w zamówieniach publicznych zalicza się odpowiedzialność
wykonawcy za opóźnienie (a nie zwłokę) oraz za okoliczności, za które wyłączną

odpowiedzialność ponosi zamawiający. Ponadto nie każde nienależyte wykonanie będzie
stanowiło podstawę do wykluczenia, lecz tylko takie, które wskazuje na utratę rzetelności
wykonawcy,
a więc nienależyte wykonanie w znacznym stopniu lub zakresie albo
długotrwałe nienależyte wykonywanie zobowiązań (M. Stachowiak [w:] W. Dzierżanowski, Ł.
Jaźwiński, J. Jerzykowski, M. Kittel, M. Stachowiak, Prawo zamówień publicznych.
Komentarz, Warszawa 2021, art. 109.).
Ponadto o
dwołujący w treści uzasadnienia odwołania porusza w nieznacznym stopniu
kwestię związaną z wypełnieniem się przesłanek z art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp, jednakże nie
popiera swoich twierdzeń żadnymi dowodami dokonując wyłącznie subiektywnej oceny
wyjaśnień wykonawcy Budimex, podważając ich treść, wskazuje jedynie na potencjalną
możliwość ich naruszenia przez wykonawcę podając przykładowe okoliczności, które w
ocenie o
dwołującego mogą zachodzić na kontrakcie, co w jego ocenie jest wystarczającym
do uznania, iż w stosunku do Budimex zaszła przesłanka skutkująca koniecznością
zastosowania normy z art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp.

W ocenie Izby, analizując treść odwołania, zarzutem odwołującego jest de facto
naruszenie przez zamawiającego przepisu art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, przez
zaniechanie wykluczenia wykonawcy Budimex
, gdyż wykonawca ten w sposób
nieprawidłowy przeprowadził procedurę samooczyszczenia (cyt. z odwołania „We
wskazanych zatem przypadkach Wykonawca Budimex nie dokonał skutecznie
samooczyszczenia i podlega w tym zakresie wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7)
p.z.p.
”).
Zarzut powyższy należało uznać za bezzasadny z jednej podstawowej przyczyny –
przystępujący
Budimex
w
ramach
przedmiotowego
postępowania
procedury
samooczyszczenia nie przeprowadzał, stąd zarzut ukierunkowany na wadliwą ocenę
dokonaną przez zamawiającego nie miał zarówno podstaw faktycznych jak i prawnych.
Okoliczności przedmiotowej sprawy prowadzą co najwyżej do wniosku, iż Budimex, co do
zasady kwestionuje
fakt naliczenia kar umownych oraz ich wysokość w innych
postępowaniach, w których zamawiający wystawili odpowiednie noty obciążeniowe.
Jednocześnie, w odniesieniu do niektórych z nich, Budimex legitymuje się referencjami
wystawionymi przez tych
zamawiających, które potwierdzają prawidłową realizację zadania
inwestycyjnego
– pod kątem warstwy techniczno-budowlanej. Odwołujący zaś wskazuje,
że sam fakt naliczenia kar umownych stanowiących, w ocenie odwołującego, substytut
odszkodowania,
winien doprowadzić do wniosku, iż Budimex winien się samooczyścić w tym
zakresie
, a w przypadku wadliwej czynności, zamawiający powinien wykluczyć wykonawcę
z przedmiotowego postępowania.

Zdaniem Izby
, aby móc ocenić prawidłowość dokonanej czynności to musi ona mieć
miejsce. Skoro
Budimex nie przeprowadził postępowania z art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, to
i ocena w tym zakresie nie może być dokonana. Samoistne wywodzenie przez
odwołującego, stawianie określonych tez, bez powoływania stosownych wniosków
dowodowych w tym zakresie musiało powodować oddaleniem tego zarzutu.
W powyższym zakresie Izba w całości podziela stanowiska prezentowane przez
zamawiającego i przystępującego, uznając je za własne. Niemniej za przystępującym
podnieść należy, iż wyjaśnienie Budimex składane w związku z art. 109 ust. 1 pkt 7) Pzp
(dalej jako
„Wyjaśnienie”) mają zaś za zadanie wypełnienie ciążącego na wykonawcach
obowiązku informacyjnego umożliwiającego zamawiającemu ocenę podstaw do wykluczenia,
nie stanowią jednak samooczyszczenia. Przedstawianie wyjaśnień o takiej treści i zakresie
odpowiad
a oczekiwaniom wyartykułowanym w ramach wyroku o sygn. KIO 449/22, w
ramach którego BUDIMEX był stroną, co sygnalizowane było zresztą w ramach pism
przedstawionych przez Przystępującego.
Jak słusznie wskazała Izba w wyroku z dnia 28.02.2022 r., sygn. akt KIO 315/22 „Skład
orzekający, podziela przy tym stanowisko Izby wyrażone w wyroku KIO 3467/21, iż
wykonawca wypełniając cz. III JEDZ w zakresie odpowiedzi na pytanie "Czy wykonawca
znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego,
wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie
koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie
bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?" winien zaznaczyć
odpowiedź TAK i przedstawić stosowne informacje, jeśli był stroną umowy w sprawie
zamówienia publicznego która została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone
zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą
umową, czyli w zakresie wystąpienia przesłanek obiektywnych z art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp. Natomiast kwestia, czy niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy ma charakter ocenny i ta ocena nie należy do wykonawcy
lecz do Zamawiającego - żeby była możliwa do przeprowadzenia konieczne jest podanie
odpowiednich informacji przez wykonawcę.”.
Odwołujący zdaje się celowo pomijać stanowiska orzecznicze, mimo, że są one
powszechnie znane, stanowiąc podstawę dla wypracowanej i akceptowanej przez GDDKiA
ścieżki działania przez wykonawców funkcjonujących na rynku. W konsekwencji odwołujący
wykazuje się niezrozumieniem relacji istniejącej pomiędzy przepisami art. 110 ust. 2 Pzp
w zw. z art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp a przyznaniem przez wykonawcę w JEDZ, że znalazł się
w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego została
rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne
porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową. Samo oświadczenie w JEDZ,

że takie sytuacje miały miejsce, nie tworzy podstaw do wykluczenia i tym samym
samooczyszczenia. Przepis art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp wskazuje wyraźnie, że podlega
wykluczeniu wykonawc
a, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub
zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał
istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, co doprowadzi
ło m.in. do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy,
odszkodowania. Aby przepis ten mógł być więc zastosowany (i koniecznym byłoby
wdrożenie samooczyszczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7) Pzp) wszystkie przesłanki
w tym przepisie wymienione musiałyby zostać spełnione łącznie, co w przypadku wykonawcy
BUDIMEX nie miało miejsca, do czego odnosił się on w treści przedkładanych w toku
p
ostępowania
dokumentów
i oświadczeń.
W konsekwencji, rozważenia odwołującego zaprezentowane w ramach uzasadnienia
odwołania są całkowicie bezprzedmiotowe. Krytyka samooczyszczenia na podstawie art. 109
ust. 1 pkt 7) Pzp nie może odnieść jakiegokolwiek skutku – wykonawca nie przeprowadzał
bowiem samooczyszczenia na tej podstawie, nie będąc w konsekwencji zobowiązanym do
przed
kładania dowodów (udawadniania) okoliczności narzuconych treścią art. 110 ust. 2
ustawy Pzp. Przystępujący złożył samooczyszczenie wyłącznie w związku z podstawą
wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 10 Pzp. Tym samym ewentualna ocena czy BUDIMEX
„należycie przeprowadził procedurę samooczyszczenia”, czego chce odwołujący na str. 15
odwołania, może dotyczyć tylko złożonego przez BUDIMEX samooczyszczenia. Tymczasem
o
dwołujący w żaden sposób do owego samooczyszczenia nie referuje, nie podaje
jakichkolwiek argument
ów, w szczególności odnoszących się do art. 110 ust. 2 Pzp
określającego wymagania samooczyszczenia, w oparciu, o które to argumenty
przedmiotowe samooczyszczenie mogłoby zostać uznane za niewystarczające. Podkreślić
przy tym należy, że przystępujący w JEDZ i załączonych do niego informacjach i
dokumentach poinformował zamawiającego, że znalazł się w sytuacji, gdy umowa w sprawie
zamówienia publicznego została rozwiązana przed czasem i gdy naliczono mu kary
umowne. Przystępujący szczegółowo i rzetelnie wyjaśnił zamawiającemu okoliczności tych
spraw, umożliwiając tym samym zamawiającemu samodzielną i niezależną ocenę przesłanki
wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp. BUDIMEX wypełnił w ten sposób obowiązki
notyfikacyjne względem zamawiającego w tym zakresie. Konsekwentnie w ramach
składanych oświadczeń BUDIMEX wskazywał także, że nie zachodzą względem niego
przesłanki wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7) Pzp. Jeżeli zatem nie zachodzi
podstawa
do
wykluczenia
BUDIMEX
z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp, to tym samym nie ma podstaw do
składania przez BUDIMEX samooczyszczenia.

Jeśli jednak odwołujący ocenił że poszczególne kary umowne notyfikowane przez
BUDIMEX w ramach przedkładanych Wyjaśnień świadczyć miałyby o sytuacji wypełnienia
wszystkich przesłanek zdefiniowanych w ramach art. 109 ust. 1 pkt 7) Pzp to winien
przedstawić szczegółową argumentację i dowody wskazujące na ich wypełnianie,
uwzględniając, że omawiany przepis, będąc regulacją o charakterze skutkowym, sankcję
wyklucze
nia przewiduje więc w sytuacjach, w których konsekwencja w postaci
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub
realizacji uprawnień z tytułu rękojmi była następstwem określonego zachowania wykonawcy,
tj.
sytuacji,
w
której
z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie
wynikające z wcześniejszej umowy (…). Sam fakt naliczenia kary umownej nie determinuje
bo
wiem możliwości uznania, że wypełnione są wszystkie przesłanki zdefiniowane w art. 109
ust. 1 pkt 7) Pzp, a taki znak równości zdaje się czynić odwołujący wskazując w ramach
uzasadnienia odwołania przykładowo, że: „naliczona jara umowna jest znaczna w stosunku
do wartości przedmiotu zamówienia, co oznacza, że naruszenie było bardzo poważne
i uzasadnia zastosowanie przesłanki wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7) p.z.p”.
Należy przy tym podkreślić, że w niniejszej sprawie odwołujący nie podjął nawet próby
dowodzenia, że przystępujący podlega wykluczeniu z art. 109 ust. 1 pkt 7) Pzp, nie
przedstawia bowiem jakichkolwiek rzeczowych argumentów (a tym bardziej dowodów)
mających świadczyć o rzekomej nieprawidłowości w oświadczeniach składanych przez
pr
zystępującego, opisujących okoliczności faktyczne każdej ze spraw świadczących o braku
wystąpienia „przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” w odniesieniu do poszczególnych
zdarzeń.
Reasumując, Izba stwierdziła, że przystępujący BUDIMEX nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7) Pzp, tj. w historii działalności spółki nie wystąpiły sytuacje,
które wypełniałyby łącznie wszystkie przesłanki wymienione w treści ww. przepisu.

Zarzut nr 4.
Odwołujący podniósł, co następuje.
Zamawiający w piśmie z dnia 17 maja 2022 r. zwrócił się do wykonawcy Budimex
o
wyjaśnienie czy oferta złożona przez ww. wykonawcę uwzględnia wszystkie wymagania
zawarte w SWZ, w tym w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym, Specyfikacjach na
Projektowanie oraz
WWiORB, a także wprost poprosił o potwierdzenie, że w cenie oferty
w
ykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją czynności wypunktowane
w w/w piśmie zamawiającego. Wykonawca złożył wyjaśnienia pismem z dnia 31 maja 2022
r., jednakże po ich przeanalizowaniu zamawiający pismem z dnia 9 czerwca 2022 r. w celu

rozwiania wszelkich wątpliwości zwrócił się do wykonawcy o udzielenie dalszych wyjaśnień
co do ceny wskazanej w ofercie, w szczególności co do ceny wykonania nasypów.
Wykonawca odpowiedział na powyższe pismem z dnia 17 czerwca 2022 r. Treść złożonych
przez wykonawcę wyjaśnień nie rozwiała jednak wątpliwości zamawiającego, który w dniu 28
czerwca 2022 r. zwrócił się do wykonawcy z prośbą o udzielenie wyjaśnień po raz trzeci
i ponowne dogłębne przeanalizowanie ceny oferty.
Nieudzielanie przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty powoduje,
że zamawiający podejmuje decyzję na podstawie wiedzy, jaką dysponuje, bez wyjaśnień
wykonawcy. Zaniechanie przez zamawiającego wyjaśniania treści oferty, jeżeli jest to
konieczne w celu dokonania rzetelnego badania oferty, stanowi naruszenie przepisów
ustawy Pzp (zob. wyroki z dnia 3 stycznia 2012 r., KIO/UZP 1327/09, z dnia 5 listopada 2009
r., KIO/UZP 1443/09, z dnia 13 października 2010 r., KIO/UZP 2145/10).
Odwołujący w większości pokrótce wyjaśni swoje zarzuty w odniesieniu do konkretnych
pytań. Wskazać przy tym trzeba, że niezależnie od oceny zasadności czynności
z
amawiającego nie została ona zaskarżona, a więc wykonawca Budimex był obowiązany do
udzielenia odpowiedzi. Pytania z
amawiającego dotyczące zgodności treści oferty z SWZ,
zatem brak odpowiedzi
(w odróżnieniu od ewentualnych zastrzeżeń do treści odpowiedzi)
nakazuje przyjąć, że wykonawca Budimex nie podjął próby wyjaśnienia wątpliwości
z
amawiającego, a zatem jego oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią SWZ.
W wyjaśnieniach z dnia 31 maja 2022 r.
Pytanie nr 6 -
Prosimy o szczegółowe przedstawienie ryzyk i zagrożeń, jakie zostały
założone w Ofercie zarówno dla etapu opracowywania dokumentacji projektowej, jak
i prowadzonych na ich podstawie robót budowlanych oraz środków zaradczych określonych
przez Wykonawcę na podstawie przekazanych przez Zamawiającego danych, własnego
doświadczenia Wykonawcy oraz obserwacji i monitoringu rynku, wizji lokalnej w terenie
mających wyeliminować te ryzyka.
W odpowiedzi wykonawca de facto
zanegował zasadność pytania, jednak wskazał przy
tym, że (…).
Odwołujący wskazał, że czym innym są środki zaradcze, czym innym zaś działania
zaradcze jak je opisuje w
ykonawca Budimex. Zamawiający pyta bowiem o to, w jaki sposób
w
ykonawca Budimex zapobiegnie materializacji ryzyka, otrzymuje zaś odpowiedź, że jeżeli
już dojdzie do materializacji ryzyka, to będzie na bieżąco reagował.
W dalszej części pytania zamawiający wskazuje, iż w dokumencie „Wykaz Płatności"
(TOM IV SWZ) wartość pozycji punkt II. „Dokumenty Wykonawcy", podpunkt 11.1
„Dokumenty Wykonawcy" wynosi (…) zł netto. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób
Wykonawca w swojej Ofercie uwzględnił wymagania Zamawiającego w omawianym zakresie
jednocześnie osiągając przedstawioną wartość pozycji.

Tymczasem odpowiedź wykonawcy Budimex informuje jedynie, że uwzględnił wszystkie
dokumenty
– do czego przecież był zobowiązany na podstawie Prawa zamówień
publicznych, nie ws
kazuje w żaden sposób, jak tego dokonał.
W pytaniu nr 7 w
ykonawca Budimex nie odpowiedział, czy i jakie zespoły angażuje na
etapie budowy, nie kwestionując zasadności pytania. Co więcej, wykonawca w ogóle nie
odniósł się do części pytania dotyczącej węzła „Lubycza Królewska”, gdzie zamawiający
wskazuje na potrzebę wykonania dokumentacji w szerszym zakresie (na przykład Koncepcji
Programowej).
W zakresie pytania nr 9, które sprowadza się do analizy ryzyka zatrudniania
podwykonawców wykonawca Budimex w ogóle nie odpowiedział na pytanie, jego odpowiedź
w żadnym stopniu nie dotyczy ryzyk związanych z podzleceniem umowy.
W zakresie pytania nr 21, w którym zamawiający dopytuje o przewidziane odstępstwa i
ich wpływ na harmonogram (termin na uzyskanie decyzji ZRiD), wykonawca Budimex
zignorował zupełnie część dotyczącą wpływu na harmonogram, którego dotrzymanie
przecież musi być celem zamawiającego, szczególnie w obliczu naliczania temu wykonawcy
kar umownych za nieterminowość.
W zakresie pytania nr 36 z odpowied
zi nie wynika, jaki potencjał kadrowy będzie
w dyspozycji w
ykonawcy Budimex w celu osobistego wykonania części zamówienia, co jest
o tyle istotne, że wykonawca ten prowadzi dużą ilość robót, część z nich kończąc
nieterminowo. Stąd też zasadne jest tu pytanie zamawiającego.
Z kolei w zakresie pytania 41 o ile w
ykonawca Budimex wskazał na źródła pozyskiwania
mieszanki, o tyle nie podał kluczowych parametrów wytwórni, do czego był zobowiązany.
W zakresie pytania 43 w
ykonawca Budimex nie potwierdził ani nie wyjaśnił, czy jest w
stanie nabyć materiały w cenach przyjętych do kalkulacji oferty.
W wyjaśnieniach z dnia 17 czerwca 2022 r., niezależnie od pozostałych kwestii
z
amawiający powziął wątpliwość związaną z przyjęciem rozwiązań minimalizujących
zjawiska krasowe. Kwestia ta jest o tyle istotna, że koszty związane z występowaniem takich
zjawisk mogą być liczone w dziesiątkach milionów złotych. Tymczasem wykonawca Budimex
w odpowiedzi, pomimo pytania z
amawiającego nie potwierdził, iż wziął pod uwagę inną
dokumentację niż pkt 1.1 PFU. Dodatkowo wykonawca Budimex nie wskazał, jakie działania
minimalizujące ryzyko zamierza podjąć. Odwołujący zwraca uwagę na Dokumentację
Geologiczno-
Inżynierską, gdzie w pkt 5.1 Budowa geologiczna stwierdzono, iż: W głębokich
otworach dla słupa WN w km 1+710 (OR9) i w km 8+160 (OR9) stwierdzono występowanie
zjawisk krasowych, które objawiają się poprzez występowanie pustek w obrębie masywu,
w których mogą występować wody podziemne, częściej jednak jako liczne pustki wypełnione
materiałem gliniastym (…) W wyniku przeprowadzonych badań, w podanych niżej
lokalizacjach stwierdzono wysoki poziom wód podziemnych związany z ryzykiem

występowania podtopień i podmokłości: na odcinku 9 w km 2+400-2+670 oraz km 7+078,
14+250, 15+300-17+240 oraz na drogach dojazdowych: DD-12L w km 4+320, DD-13L w km
1+450-1+600, 2+630
– 2+930. Wysoki poziom wód jest jednym z objawów zjawisk
krasowych, zatem pominięcie ryzyka w tym miejscu, co wprost przyznał wykonawca Budimex
prowadzi do niezgodności treści oferty z SWZ i skutkuje koniecznością jej odrzucenia. Co
więcej,
w odpowiedzi nr 46 z dnia 31 maja w
ykonawca Budimex wskazał, że przewidział
zabezpieczenie/przebudowę drenażu, należy jednak zwrócić uwagę, że w pytaniu
z
amawiający wprost odwołuje się do zjawisk krasowych, przy czym Dokumentacja
Geologiczna Inżynierska wskazuje ryzyka zjawisk krasowych na większej ilości miejsc.
Stanowisko zamawiającego.
Zamawiający podniósł, iż błędnie odwołujący wskazuje, że przystępujący nie udzielił
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, pomijając, że wyjaśnienia te zostały złożone,
jednakże w ocenie zamawiającego nie były wystarczająco skonkretyzowane, dlatego też
p
rzystępujący został wezwany do ich uzupełnienia i dopiero na podstawie kompleksowych
wyjaśnień, które rozwiązały wątpliwości zamawiającego, dokonał on oceny zgodności
złożonej przez przystępującego oferty z SWZ.
Odniesienie się do konkretnych pytań zawartych w piśmie zamawiającego z dnia 17 maja
2022 r. wskazanych przez o
dwołującego:
1) pytanie nr 6:
a) z
amawiający wskazuje, że przystępujący w swoim piśmie z dnia 31 maja 2022 r.,
stanowiącym odpowiedź na pismo zamawiającego z dnia 17 maja 2022 r., przedstawił
szereg ryzyk i planowanych środków zapobiegawczych obniżających prawdopodobieństwo
ich wystąpienia, które ujął w swojej ofercie (m.in. odpowiedzi na pytania nr 8, 11, 12, 13, 24,
29, 30, 34 czy 43; wskazując m.in. wewnętrzne procedury spółki, w tym konkretne
dokumenty
i Instrukcje, organizowanie cyklicznych spotkań w ramach wewnętrznej koordynacji i nadzoru
prac projektowych,
wielostopniowe sprawdzanie rozwiązań projektowych ze względu na
posiadaną strukturę organizacyjną, założenie czasowego buforu bezpieczeństwa poprzez
działania wyprzedzające w stosunku do terminów wynikających ze ścieżki krytycznej,
zaangażowanie własnego biura projektowego do koordynacji i weryfikacji prac przy
przygotowaniu dokumentacji projektowej oraz pozyskiwaniu niezbędnych decyzji i pozwoleń,
posiadanie zawartych umów ramowych ponad 300 w zakresie usług jak i dostaw różnych
asortymentów materiałów). Dodatkowo w odpowiedzi na pytanie nr 6 wskazał, iż uwzględnił
(przyjął i wycenił) ryzyka opisane w dokumentacji przetargowej, w tym określone w PFU
i Warunkach Kontraktu (m.in. w Subklauzuli 1.9, 8.5, 8.6, 18), co potwierdza zgodność oferty
z SWZ. Wskazał także, że w celu zminimalizowania ryzyk zamierza skierować do realizacji

najlepszy doświadczony personel projektowy, którego doświadczenie gwarantuje wysoką
jakość oraz terminowość wykonywanych prac. W ocenie zamawiającego informacje
przedstawione przez w
ykonawcę Budimex w ramach wyjaśnień do oferty winny być
traktowane całościowo (kompleksowo), a nie w sposób wyrywkowy, jak ma to miejsce
w o
dwołaniu, w ten też sposób zamawiający dokonał oceny zgodności oferty
p
rzystępującego z SWZ. Wychodząc więc z ww. założenia, błędnie wskazuje odwołujący,
jakoby p
rzystępujący nie wskazał na środki zaradcze, a jedynie na działania.
b) o
dnosząc się do drugiej części pytania (Dokumenty Wykonawcy) przystępujący
w załączniku nr 6 do pisma z 31 maja 2022 r. wykazał koszt przygotowania poszczególnych
opracowań projektowych związanych z realizacją Kontraktu, wykazując tym samym sposób
oszacowania wartości części oferty pod pozycją 11.1 Wykazu Płatności, co całkowicie
pomija o
dwołujący w treści swojego odwołania, ograniczając się jedynie do samej
odpowiedzi p
rzystępującego, z której wynika, że uwzględnił on wszystkie dokumenty jakie
jest zobowiązany przygotować zgodnie z Subklauzulą 5.2. SWK oraz pkt 2.2.1, 2.2.2 PFU,
co czyni niezasadnym zarzut o
dwołującego dotyczący braku wykazania przez
p
rzystępującego w jaki sposób uwzględnił on wszystkie dokumenty.
2) Pytanie nr 7:
Przystępujący w odpowiedzi na pytanie nr 7 zawartej w piśmie z dnia 31 maja 2022 r.
potwierdził, że będzie dysponował branżowymi zespołami projektowymi, gdzie skład
osobowy będzie dostosowany do zakresu prac. Dodatkowo, analogicznie jak wcześniej -
przy pytaniu nr 6, należy zauważyć, że w odpowiedziach przystępującego na pytania nr 8 i
34 wskazał również, że posiada stosowne procedury dot. zarządzania projektem, swoje
własne biuro projektowe weryfikujące prace projektantów opracowujących dokumentację
oraz osobę Koordynatora sprawującego nadzór nad prowadzeniem prac projektem i
prowadzącego stały monitoring ich realizacji m.in. względem ustalonych harmonogramów.
Przystępujący potwierdził w odpowiedzi na pytanie nr 34, że w celu terminowego osiągnięcia
Kamienia Milowego nr 1 i 2 założył odpowiednią ilość poszczególnych zespołów
umożliwiającą wykonanie dokumentacji z dotrzymaniem terminów kamieni milowych
określonych przez zamawiającego. Skład osobowy poszczególnych zespołów projektowych
będzie zawierał personel o odpowiednich kwalifikacjach dla danej branży i będzie
dostosowany do potrzeb projektu, przy czym p
rzystępujący w odpowiedzi na pytanie 34
wskazując szczegółowo na terminy dokonania poszczególnych czynności, wykazał, że
planując ilość zespołów projektowych, uwzględnił w zakresie prac projektowych opracowanie
Koncepcji Programowej, projektu budowlanego oraz materiałów niezbędnych do złożenia
wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
dla potrzeb rozbudowy przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej S1
7 polegającej na
budowie w jej ciągu węzła drogowego „Lubycza Królewska”.

Powyższe oznacza, że przystępujący, wbrew twierdzeniom odwołującego udzielił
z
amawiającemu odpowiedzi na zadane pytanie, które pozwoliły na kompleksową,
z uwzględnieniem wszystkich wymogów, ocenę jego oferty pod kątem zgodności z SWK.
3) Pytanie nr 9:
Odwołujący zarzuca, że w przypadku odpowiedzi na pytanie nr 9 zawarte w piśmie
z
amawiającego z dnia 17 maja 2022 r., przystępujący w ogóle nie odpowiedział na pytanie,
gdyż jego odpowiedź nie dotyczyła ryzyk związanych z podzleceniem umowy.
Wykonawca na etapie postępowania przetargowego nie jest zobligowany do określenia
jaki zakres przedmiotu zamówienia zostanie zlecony podwykonawcom (metodyka i
identyfikacja ryzyk wynika poniekąd z rodzaju zleconego asortymentu robót, co wynika z
treści pytania). Za właściwe należy uznać założenie, że roboty wykonawca planuje
realizować po części siłami własnymi (obligatoryjnie te, co do których zamawiający zastrzegł
obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę), a w części za pomocą
podwykonawców. Daje to możliwość sprawnego realizowania robót i odpowiedniego
reagowania
w
przypadku
problemów
z podwykonawcami (odpowiednio mniejszy zakres podwykonawstwa pozwala łatwiej znaleźć
podmiot zastępczy bądź przejęcie wykonania tego zakresu siłami własnymi). Jednocześnie
zgodnie z odpowiedzią przystępującego na pytanie 34 zawarte w piśmie zamawiającego
z dnia 17 maja 2022 r. wskazał on, że „Zakładamy dokonanie wyboru podwykonawców
i dostawców oraz częściową mobilizację sprzętu jeszcze przed wydaniem decyzji ZRID,
a także odpowiednie przyspieszenie mobilizacji środków oraz otworzenie frontów robót
w pierwszych miesiącach realizacji w stopniu zapewniającym osiągnięcie Kamienia
Milowego nr 3
”. Należy też zwrócić uwagę, że ryzyka związane z zakresem umowy
planowanym do podzlecenia w zakresie wykonania prac projektowych, opisanie metodyki ich
identyfikacji
i sposobu działań w przypadku ich wystąpienia zostały szczegółowo opisane w odpowiedzi
p
rzystępującego na pytanie nr 8 zawarte w piśmie zamawiającego z dnia 17 maja 2022 r.
Mając na uwadze powyższe, odpowiedzi przystępującego należy uznać za wystarczające
zaś zarzut odwołującego, nie uwzględniający uprawnienia wykonawców do podzlecania prac
podwykonawcom w toku realizacji umowy oraz odpowiedzi p
rzystępującego na pytanie 8 za
niezasadny.
4) Pytanie nr 21:
Odnosząc się do zarzutu odwołującego dotyczącego zignorowania przez przystępującego
część pytania zamawiającego dotyczącą wpływu odstępstwa na harmonogram, zamawiający
ponownie wskazuje, że odpowiedzi udzielane przez przystępującego winny być odczytywane
kompleksowo. W tym przypadku p
rzystępujący w odpowiedzi na pytanie nr 11 wskazał
sposoby działania w zakresie prac projektowych uwzględniające tryby i procedury m.in.

organów administracji publicznej, które to wydają decyzje o odstępstwie od przepisów
technicznobudowlanych, zakładając w związku z tym czasowy bufor bezpieczeństwa
poprzez działania wyprzedzające w stosunku do terminów wynikających ze ścieżki
krytycznej. Przystępujący nadto w odpowiedzi na pytanie 21 wskazał jakie konkretne
odstępstwa przewidział do uzyskania przy realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie w
odpowiedzi na pytanie nr 34 widnieje wskazanie dotyczące osiągnięcia Kamienia Milowego
nr 1 (wniosek o wydanie decyzji ZRiD). Co wymaga także podkreślenia, zgodnie z
Warunkami Kontraktu Subklazula 8.3 „W terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca
przedłoży Inżynierowi oraz Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram dla etapu prac
projektowych [
…]” przy czym „Data Rozpoczęcia” oznacza datę zawarcia Umowy przez obie
Strony. Zatem wykonawca (p
rzystępujący) nie jest zobowiązany do posiadania na tym etapie
szczegółowego planu działania w zakresie projektowania inwestycji; pytanie zaś
z
amawiającego dotyczyły przedstawienia sposobu i harmonogramu działań związanych z
koniecznością uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych oraz analizy
wpływu uzyskania odstępstwa na terminowe uzyskanie decyzji ZRID, nie zaś szczegółowego
opisania wpływu odstępstw na harmonogram, którego przedłożenia wymaga zamawiający
dopiero w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy.
5) Pytanie nr 36:
W celu weryfikacji potencjału kadrowego przystępującego, jaki zamierza on skierować do
osobistego wykonania części zamówienia zamawiający uwzględnił zarówno jego odpowiedź
na pytanie nr 36 (w którym to przystępujący wskazuje na Oddział Usług Sprzętowych,
specjalistyczne zespoły bitumiczne), ale także odpowiedzi na pytania nr 34 (zapewnienie
odpowiedniej liczb
y zespołów dla osiągnięcia Kamieni Milowych), nr 35 (w której wskazano
konkretne liczb
y osób zaangażowanych do wykonywania robót drogowych, mostowych
i branżowych z podziałem na kadrę fizyczną, operatorów i kierowców, kadrę inżyniersko-
kierowniczą i obsługę wytwórni mas bitumicznych, w tym laborantów) i nr 37 (odnoszący się
do stałego personelu). Nadto mobilizacja wykonawcy zgodnie z twierdzeniami zawartymi
w piśmie z dnia 31 maja 2022 r, rozpocznie się przed uzyskaniem decyzji ZRID, a więc około
1,5 roku po ewentualnym zawarc
iu umowy, w momencie, gdy w większości gotowe będą już
projekty wykonawcze wraz z częścią przedmiarową, co pozwoli na precyzyjne określenie
niezbędnych zasobów do realizacji robót budowlanych, w tym kluczowych części
zamówienia. W ocenie zamawiającego dane przedstawione przez przystępującego
pozwalają pozytywnie ocenić potencjał wykonawcy oraz zweryfikować zgodność jego oferty
z SWK, a stopień szczegółowości przedstawionych informacji jest odpowiedni dla obecnego
etapu przedsięwzięcia.
6) Pytanie 41:

Odwołujący zarzuca, że przystępujący nie podał kluczowych parametrów wytwórni
mieszanek mineralno-asfaltowych i betonowych, podczas gdy
wprost wskazał na
najważniejszy parametr WMB (wytwórni mas bitumicznych), a więc jej wydajność (min. 200
t/h), poprzez podanie
wartości minimalnej. Pozwala to na uznanie zarzutu odwołującego za
bezprzedmiotowy.
7) Pytanie 43:
Odwołujący zarzuca, że przystępujący nie potwierdził ani nie wyjaśnił, czy jest w stanie
nabyć materiały w cenach przyjętych do kalkulacji, podczas gdy wprost wskazał on na
podpisane umowy ramowe (załączając przykładowe do składanych wyjaśnień) oraz,
że dysponuje ponad 300 umowami ramowymi zarówno w zakresie usług, jak i dostaw
różnych asortymentów. Dodatkowo przystępujący wskazał na postanowienia waloryzacyjne,
redukujące do pewnego stopnia ryzyko kosztowe wykonawcy. Wykonawca wykazał zatem,
iż skalkulował w ofercie ryzyko wzrostu cen oraz możliwego braku dostępności na rynku
głównych materiałów do realizacji zamówienia, co w ocenie zamawiającego wyjaśnia
nabycie przez p
rzystępującego materiałów w cenach przyjętych do kalkulacji oferty, co z
kolei ozn
acza, że jego oferta zgodna jest z SWZ.
Odniesienie się do wyjaśnień przystępującego z dnia 17 czerwca 2022 r. dotyczących
rozwiązań minimalizujących zjawiska krasowe.
W ocenie o
dwołującego przystępujący nie wskazał, jakie działania minimalizując ryzyko
za
mierza podjąć oraz nie potwierdził, że wziął pod uwagę inną dokumentacje niż pkt 1.1
PFU, podczas gdy p
rzystępujący wskazał wprost, że „Wykonawca potwierdza, że na etapie
składania ofert wziął pod uwagę dane zawarte w dokumentach przekazanych przez
Zamawia
jącego (w tym. PFU - pkt 1.2, podpunkt 2) i na etapie przygotowania oferty nie
stwierdził, na podstawie przekazanych danych, konieczności wzmocnienia podłoża
gruntowego w związku ze zjawiskami krasowymi w innych lokalizacjach [...]”.
Zgodnie z pkt 1.2 PFU
„Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie
poniższych dokumentów, przekazanych przez Zamawiającego: […]” zatem wykonawca
oświadczając, że uwzględnił w ofercie dokumenty przekazane przez zamawiającego
(Dokumentacja Geologiczno-
lnżynierska, Opinia geotechniczna, dokumentacja badań
geofizycznych), potwierdził tym samym jej zgodność z SWZ. Jednocześnie w odpowiedzi na
pytanie nr 75 p
rzystępujący oświadczył, że uwzględnił w ofercie postanowienia pkt 15.8 Tom
I SWZ.
Należy przy tym wskazać, że cytowane w odwołaniu fragmenty Dokumentacji
Geologiczno-
Inżynierskiej stanowią odrębne punkty podsumowania tegoż opracowania
i dotyczą osobnych kwestii warunków gruntowych. Zauważenia wymaga, że Dokumentacja
Inżyniersko-Geologiczna została dodatkowo doprecyzowana m.in. przez badania
geofizyczne (metoda grawimetryczna), w którym to opracowaniu skonfrontowano
„udokumentowane formy krasu wg Dokumentacji Geologiczno-lnżynierskiej z wynikami

pomiarów geofizycznych, grawimetrycznych i elektrooporowych”. W związku z powyższym
istnieje wysoce prawdopodobne jest jakoby teza o
dwołującego została oparta bądź na
przypuszczeniach, bądź na wąskim fragmencie dokumentacji badań podłoża gruntowego
ujętego
w
SWZ
i dostępnych tam innych danych. Samo stwierdzenie ryzyka niepoparte rzetelną analizą
udostępnionych opracowań i informacji tam zawartych nie może zostać uwzględnione za
zasługujące na uznanie. Co wymaga podkreślenia, inwestycja prowadzona jest w systemie
Projektuj i Buduj, co oznacza, że do obowiązków wykonawcy należy opracowanie
dokumentacji projektowej, przyjęcie rozwiązań zgodnych z PFU oraz obowiązującymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej (zapewniających przy tym funkcjonalność
i bezpieczeństwo użytkowania), jednakże przyjęte rozwiązania projektowe na etapie
przetargu nie ograniczają wykonawcy do wprowadzenia kolejnych rozwiązań, zgodnych z
przepisami prawa, wymaganiami z
amawiającego oraz przekazaną przez niego
dokumentacją, które mogą zostać wprowadzone na etapie projektowania.
Podzielając w pełni stanowiska prezentowane przez zamawiającego i przystępującego,
Izba wskazuje, co następuje.
Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, iż charakter prowadzonego postępowania ma
zasadniczy wpływ na ocenę składanych wyjaśnień oraz możliwość stwierdzenia, że treść
oferty jest sprzeczna z treścią SWZ. Wskazać bowiem należy, iż na etapie postępowania -
po złożeniu ofert, w systemie „zaprojektuj-wybuduj” zamawiający ma ograniczony zasób
wiedzy co do metodologii i
założeń, jakie przyjął wykonawca do realizacji przedmiotu
zamówienia. Jednakże w trakcie procedury badania ofert zamawiający ma prawo do żądania
od wykonawców złożenia wyjaśnień w zakresie treści złożonej oferty. Oczywistym jest, że
obszar
wyjaśnień doznaje pewnego ograniczenia, a co za tym idzie zamawiający zawsze
może dojść do przekonania, że udzielona przez wykonawcę odpowiedź, jest wystarczająca,
nawet jeżeli jest bardzo ogólna, ale jednocześnie potwierdza wszystkie założenia przyjęte
przez zamawiającego do realizacji całego przedmiotu zamówienia. Stawianie przez
odwołującego zarzutów względem niepełnych wyjaśnień pozostaje irrelewantne względem
oceny dokonanej przez
zamawiającego, gdyż to zamawiający, który jest autorem pytań
posiada wiedzę czy odpowiedź udzielona przez wykonawcę jest wystarczająca, w sposób
dostateczny
wyjaśnia wszystkie wątpliwości zamawiającego. Nadto podnieść należy, iż w
postępowaniu prowadzonym w systemie „zaprojektuj-wybuduj” utrudnione jest jednoznaczne
stwierdzenie
o niezgodności treści oferty z SWZ, gdyż jest to etap wstępny, który charakteryzuje się
(w postępowaniu) dużą dozą ogólności, precyzowaną dopiero na etapie projektowania
i realizacji inwestycji.
Odwołujący nie wykazał, że przystępujący złożył taką ofertę. Nie jest
również wskazane, nakazywanie zamawiającemu dalsze wyjaśnianie treści oferty, gdyż to

zamawiający jako dysponent pytań, jest władny stwierdzić, czy i w jakim zakresie odpowiedzi
wykonawcy są wystarczające i zupełne. Ocena dokonywana przez odwołującego jest jedynie
jego subiektywnym
oglądem na stan sprawy, jednakże nie wystarczającym do uznania
zarzutu za zasadny.
W
ybrany przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia, kiedy dopiero na etapie
wykonania kontraktu strony uzgodnią ostateczny kształt realizacji celu udzielenia
zamówienia publicznego, powoduje dodatkową trudność i czyni przeprowadzenie badania
ofert pod kątem zgodności z warunkami zamówienia, procesem wymagającym niezwykle
rozważnego podejścia. Zamawiający musi bowiem uwzględnić sam sposób zdefiniowania
przedmiotu zamówienia, który pozostawia wykonawcy znaczną elastyczność w tym, jak
zostaną zrealizowane ustalone warunki zamówienia. Na obecnym etapie opieramy się na
programie funkcjonalnoużytkowym, czyli brak jest bardzo szczegółowych opracowań
koncepcyjnych odnoszących się do planowanej inwestycji, a z drugiej strony możliwość
odrzucenia oferty wykonawcy z powodu niezgodności z warunkami zamówienia wymaga
jednoznacznego, klarownego wskazania, z którą treścią dokumentacji postępowania oferta
wykonawcy jest sprzeczna. Zastosowanie wobec oferty art. 226 ust. 1 pkt 5 p.z.p.,
niezależnie od przyjętej formuły realizacji umowy, wymaga wskazania przez zamawiającego,
z jakimi ustalonymi elementami dokumentacji postępowania oferta jest niezgodna.
Odrzucenie oferty na tej podstawie stanowi szczególny przypadek dysonansu pomiędzy
treścią oferty (której integralną częścią są udzielone przez wykonawcę wyjaśnienia) i
brzmi
eniem dokumentacji postępowania. Punktem wyjścia dla stwierdzenia niezgodności
oferty z treścią SWZ jest właściwe ustalenie oraz zinterpretowanie wymagań dokumentacji
postępowania sporządzonej w danym postępowaniu. (…). Nie wystarczy więc stwierdzić
niezgo
dności
oferty
z niewyartykułowanymi w SWZ intencjami zamawiającego lub oczekiwanym przez niego
sposobem rozumienia dokumentacji postępowania, którego w niej nie ujawniono. Jeżeli
zamawiający nie jest w stanie wprost wskazać treści dokumentacji zamówienia, z którą
oferta jest sprzeczna, takie odrzucenie jest wadliwe. (…) Zamawiający może zastosować
sankcję
w postaci odrzucenia oferty wyłącznie wtedy, gdy jest w stanie wykazać, co w ofercie
wykonawcy nie jest zgodne z warunkami zamówienia i w jaki sposób ta niezgodność
występuje - w konfrontacji z klarownie wskazanymi wymaganiami SWZ (vide: wyrok z dnia
21 marca 2022 r., sygn. akt KIO 543/22).

Zarzut nr 5.
Odwołujący wskazał, co następuje.

W ocenie o
dwołującego treść korespondencji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą
Budimex prowadzi do jednoznacznego wniosku, że zamawiający powziął wątpliwość co do
prawidłowości skalkulowania przez wykonawcę Budimex ceny podanej w ofercie. Dla
kwalifikacji danej czynności znaczenie ma bowiem jej rzeczywiste dokonanie, nie zaś
abstrakcyjne wskazanie podstaw prawnych. Wykonawca Budimex winien zatem złożyć
wyczerpujące wyjaśnienia w tym zakresie już w odpowiedzi na pierwsze pismo
z
amawiającego. Powyższe nie powinno stanowić żadnych trudności, zważywszy, że
wykonawca co d
o zasady dysponuje pełną dokumentacją prowadzącą do ustalenia ceny
wskazanej w ofercie. Z tego względu w ocenie odwołującego zachowanie wykonawcy
polegające na unikaniu rzetelnego udzielenia odpowiedzi na pytania zamawiającego nie
tylko nie zasługuje na aprobatę, lecz również winno skutkować określonymi sankcjami
prawnymi jako sprzeczne z interesem publicznym. Taką sankcją jest obowiązek odrzucenia
oferty zawierającej rażąco niską cenę. W konsekwencji uznać należy, że stosownie do treści
art. 226 ust. 1 pkt 8 p.z.p. na z
amawiającym spoczywał obowiązek odrzucenia oferty
wykonawcy Budimex (zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 8 p.z.p., z
amawiający odrzuca ofertę,
jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia).
Odwołujący wskazuje, że z treści pytań zamawiającego wprost wynika badanie ceny.
Na wypadek,
gdyby Izba nie podzieliła stanowiska odwołującego co do kwalifikacji
wezwania w
ykonawcy Budimex do złożenia wyjaśnień jako wezwania do złożenia wyjaśnień
w zakresie rażąco niskiej ceny, odwołujący podnosi, że zamawiający sprzecznie z prawem
zaniechał zastosowania tej procedury.
Stan faktyczny niniejszego p
ostępowania, w szczególności analiza przedłożonej
korespondencji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą Budimex prowadzi do wniosku,
że zakres wątpliwości powziętych przez zamawiającego był tego rodzaju, że miał istotne
znaczenie dla realizacji przedmiotu zamówienia. Wprost bowiem z korespondencji wynika,
że zamawiający uważa i dwukrotnie informuje wykonawcę Budimex, iż uważa koszt
jednostkowy wykonania nasypów za istotnie zaniżony. Odwołujący wskazuje, iż jeżeli
przyjąć, że pytania zamawiającego nie mają na celu wyjaśnienia tej kwestii w ramach
procedury badania ceny, to nie potrafi zrozumieć, dlaczego tej procedury nie stosowano,
skoro zaoferowanie właściwej ceny (jak niżej) prowadziłoby za zamiany kolejności ofert
o
dwołującego i wykonawcy Budimex. To konstatacja prowadzi do konieczności odrzucenia
oferty Budimex w przypadku potwierdzenia zarzutu ze względu na fundamentalne
naruszenie zasady uczciwej konkurencji prowadzące do wypaczenia wyników postępowania.
Gdyby z
amawiający wezwał wykonawcę Budimex do złożenia wyjaśnień w trybie art. 224
p.z.p., to w przypadku stwierdzenia ich niekompletności (tak jak to miało miejsce w
niniejszym stanie faktycznym), zamawiający byłby zobowiązany odrzucić ofertę po
odpowiedzi na pismo z
amawiającego datowane 9 czerwca 2022 r. nie zaś ponownie wzywać

wykonawcę do składania kolejnych wyjaśnień i ich uzupełnień. Co istotne, odwołujący
wskazuje, że w świetle przepisów prawa zamówień publicznych, zamawiający miał nie tylko
powinność, lecz obowiązek wezwania wykonawcy Budimex do złożenia wyjaśnień w trybie
art. 224 p.z.p.
Odwołujący wskazuje, że w toku trzech składanych zamawiającemu odpowiedzi, po
pierwsze, wbrew treści pytania 15 wykonawca Budimex nigdy nie udzielił odpowiedzi co do
sposobu kalkulacji kos
ztu. Po drugie, zapytany powtórnie wykonawca Budimex ponownie nie
wskazał kalkulacji, która tym razem miała podawać także wyliczenia pozostałych kosztów
dotyczących robót ziemnych (na przykład transportu). Co więcej, w odpowiedzi stwierdził,
że cena ujmowała jedynie koszt wykonania nasypów, nie uwzględniała wykopu. Tymczasem
w załączonej w odpowiedziach z dnia 17 czerwca tabelce pisze o „nasypie z dokopu” i
„nasypie z dowozu”, przy czym koszty transportu materiału z wykopu przypisał w całości do
wykopu na co nie ma uzasadnienia. Po trzecie, ostatecznie, w odpowiedzi z dnia 30 czerwca
w
ykonawca Budimex stwierdził, że podając w drugiej odpowiedzi pozycję „zasypki”, miał na
myśli zasypki drogowe, to jest uzupełnienie nasypu na krawędziach drogi do spodu
konstr
ukcji pobocza czy też uzupełnienie nasypu do rzędnej umożliwiającej humusowanie
pasa rozdziału. Takiego zastrzeżenia brak w odpowiedzi z 17 czerwca. Stwierdził też, że
kwota 17,1
mln jest „kosztem robót ziemnych dotyczącym wyłącznie wznoszenia nasypów w
ra
mach branży drogowej (zgodnie z odpowiedzią na pytanie zamawiającego nr 15) nie
obejmuje on robót ziemnych związanych z innymi elementami oferty np. wznoszeniem
obiektów inżynierskich”. Tymczasem pierwsze pytanie 15 w ogóle nie zawierało takiego
ograniczenia a
nasyp wykonany dla wzniesienia obiektu inżynierskiego pozostaje nasypem
drogi ekspresowej, która przechodzi po nasypie i po obiektach inżynierskich.
W przekonaniu o
dwołującego powyższe jedynie potwierdza naruszenie zasady równego
traktowania wykonawców, bowiem odwołujący na skutek kolejnych wezwań zamawiającego
istotnie zmienia treść swojej odpowiedzi, nigdy przy tym w całości nie odpowiadając na
wątpliwości zamawiającego. W ocenie odwołującego świadczyć to też może o niedozwolonej
negocjacji i zmiany treści oferty. Przechodząc do samej zaoferowanej ceny, to zgodnie
z oświadczeniem wykonawca Budimex w ramach przedmiotowego zadania w ramach robót
ziemnych mamy 1 162 3
48 m3 gruntu z wykopów do wbudowania w nasyp. Pozostała
niewielka brakująca do wykonania nasypów ilość 13 392 m3 zostanie dowieziona z
zewnątrz.
W powyższym bilansie wykonawca Budimex nie uwzględnił istotnego elementu otóż,
zgodnie z parametrami gruntów zalegających pod budowanym odcinkiem drogi ekspresowej
zawartymi w Dokumentacji Geologiczno-
inżynierskiej (DGI) oraz Dokumentacji Badań
Podłoża Gruntowego (DBPG) wynika, że z 1 162 348 m3, można wbudować w nasyp bez
stabilizowania spoiwami hydraulicznymi lub bez innych metod ulepszania maksymalnie 70%

materiału z wykopu według najbardziej optymistycznych szacunków. A zatem wątpliwości
z
amawiającego są jak najbardziej uzasadnione. Jako doświadczony, wykonawca Budimex
winien zaznaczyć, że nie wszystkie grunty pochodzące z wykopu można zastosować do
budowy nasypów bezpośrednio. Z uwagi na uwarunkowania geologiczne określone
w Dokumentacji Geologiczno-
Inżynierskiej oraz Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego
udostępnionych przez zamawiającego znaczna część gruntów z wykopu może być
wykorzystana do budowy nasypów dopiero po ulepszeniu. Na analizowanym odcinku
występują bardzo złożone warunki geotechniczne w rozumieniu typów i rodzajów
gruntów/skał do uzyskania z wykopu dla potrzeb prowadzenia robót ziemnych. Można te
utwory
pogrupować, jak następuje (dla każdej z nich podano szacunkowy udział % w
wykopie):
(…).
Jeśli chodzi o wyżej wymienione utwory to zarówno grunty mineralne drobnoziarniste, jak
i zwietrzeliny gliniaste należy uznać za materiały bezpośrednio nieprzydatne do wbudowania,
ze względu między innymi na kryterium wysadzinowości (analizowane grunty należą do
mało, bardzo wysadzinowych oraz wątpliwych). Tym samym utwory te po ich uzyskaniu z
wykopów wymagają odpowiedniego uzdatnienia/ulepszenia, poprzez np. stabilizację
spoiwami hydraulicznymi. Mówimy łącznie o około 31% materiału pozyskanego z wykopu
(zależnie oczywiście od ostatecznie przyjętego do analiz technicznych przebiegu niwelety).
Jednocześnie, należy dodać, że w przypadku analizowanych gruntów konieczność ich
uzdatnienia może wynikać nie tylko z faktu ich wysadzinowości w postaci nieuzdatnionej, ale
jednocześnie grunty to po wbudowaniu w nasyp bez ulepszenia, nie dają gwarancji
uz
yskania wymaganych parametrów odbiorowych na stropie warstwy – przede wszystkim w
zakresie modułu E2 z badania płytą sztywną. Stąd wielkość 31% jest najbardziej
optymistyczną, nie zaś wielkością, którą miałby przyjąć rozsądny wykonawca. Mając na
uwadze, że ogólnie cena ulepszenia gruntu jest zbliżona do ceny nasypu z dokopu, niemniej
ulepszanie
jest
istotne
z punktu widzenia zarówno wykonawcy jak i zamawiającego, reprezentującego interes
publiczny z uwagi na oszczędności kosztów utylizacji gruntów niw przydatnych do
wbudowania. Dla celów porównawczych zastosowano cenę z wyliczenia własnego.
R
ealistyczny koszt wykonania nasypów, jest o ok 7,9 miliona wyższy niż przewidywany
koszty wykonawcy Budimex.
Stanowisko
zamawiającego.
O
dwołujący zarzuca, że zamawiający zaniechał wezwania przystępującego do złożenia
wyjaśnień w trybie artykułu 224 ust. 1 Pzp. W pierwszym więc rzędzie zamawiający
wskazuje na błędną konstrukcję zarzutu odwołującego, zawierającą sprzeczności w jego
treści poprzez jednoczesne zarzucanie przez odwołującego zaniechanie wezwania
p
rzystępującego do złożenia wyjaśnień w trybie art. 224 ust. 1 Pzp, a z drugiej strony

wskazywanie na dwukrotne wezwanie do ich złożenia w zakresie rażąco niskiej ceny. W
sytuacji bowiem, kiedy - w ocenie o
dwołującego - miało miejsce (2-krotne) wezwanie
p
rzystępującego do złożenia wyjaśnień treści jego oferty w przedmiocie ceny w zakresie
kosztów wykonania nasypów, co sam podkreśla odwołujący, nie można jednocześnie mówić
o zaniechaniu wezwania do złożenia takich wyjaśnień przez zamawiającego.
O
dnosząc się do zarzutu prowadzenia przez zamawiającego niedozwolonych negocjacji
z p
rzystępującym w przedmiocie ceny w zakresie kosztów wykonania nasypów, należy
zauważyć, że zgodnie z art. 223 ust. 1 Pzp w toku badania i oceny ofert zamawiający może
żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych
środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne
jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej
oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści,
zaś
w myśl art. 187 Pzp w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców
uszczegółowienia, wyjaśnienia i ulepszenia treści ofert oraz przedstawienia informacji
dodatkowych, z tym że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert oraz
zmian wymagań zawartych w opisie potrzeb i wymagań lub SWZ. Dopuszczalne jest więc
ponowne wezwanie wykonawcy do uszczegółowienia, wyjaśnienia i ulepszenia treści ofert
oraz do przedstawienia informacji dodatkowych, co miało miejsce w przypadku ponownego
wezwania p
rzystępującego do złożenia wyjaśnień do udzielonych przez niego odpowiedzi na
pytanie mi.in. nr 15 i 48. Powyższe potwierdza także wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z
dnia 22 stycznia 2022 r., KIO 3693/21, zgodnie z którym: Tylko pierwotne złożenie wyjaśnień
konkretnych, rzetelnych, odpowiadających na treść wezwania zamawiającego, a nadto
popartych dowodami, umożliwia zamawiającemu zwrócenie się do wykonawcy
o przedstawienie uzupełniających wyjaśnień. Również wprost z art. 128 ust. 4 Pzp wynika,
że zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia,
o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub
innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. W sytuacji więc
konieczności doprecyzowania, uszczegółowienia odpowiedzi na pytania zamawiającego,
dopuszczalne jest ponowne wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w odniesieniu do
tego samego zagadnienia, co z kolei nie oznacza automatycznie prowadzenia z nim
nie
dozwolonych negocjacji treści oferty.
O
dwołujący w uzasadnieniu zarzutu nr 5 wskazuje, że treść korespondencji pomiędzy
z
amawiającym a przystępującym prowadzi do wniosku, że zamawiający powziął wątpliwość
co do prawidłowości skalkulowania przez przystępującego ceny podanej w ofercie, a z treści
pytań Zamawiającego wprost wynika badanie ceny, pomimo że Zamawiający pismem z dnia
17 maja 2022 r. zwrócił się o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty na

podstawie art. 223 ust. 1 Pzp. W ocenie zam
awiającego nie ziściły się przesłanki do
wezwania p
rzystępującego do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, o których
mowa w art. 224 ust. 1 i 2 Pzp, dlatego też tak jak podstawa prawna, tak też treść pytań
z
amawiającego nie odnosiła się, wbrew twierdzeniom odwołującego, do prawidłowości
skalku
lowania ceny podanej w ofercie w zakresie kosztów wykonania nasypów. Należy
bowiem zauważyć, że treść pytań zamawiającego (zawartych w piśmie z dnia 17 maja 2022
r.) dotyczących nasypów drogi ekspresowej dotyczyła odpowiednio:
Pytanie nr 15: Z jakich mater
iałów wykonawca zamierza wykonać nasypy drogi
ekspresowej S1
7 (z wykopu/z dokopu)? Prosimy o podanie założonej technologii
wznoszenia nasypów oraz o podanie kosztu przyjętego w złożonej ofercie wraz z podaniem
sposobu jego kalkulacji;
Pytanie nr 48: Czy i
w jaki sposób wykonawca uwzględnił w ofercie koszty związane
z ewentualnym ulepszeniem gruntu nie nadającego się do bezpośredniego wbudowania np.
w górną warstwę nasypu i doprowadzenia go do stanu zgodnego z warunkami
technicznymi?
Przystępujący udzielił też konkretnych odpowiedzi na zadane pytania w piśmie z dnia 31
maja 2022 r., jednakże zamawiający w ramach uszczegółowienia odpowiedzi
p
rzystępującego wystąpił pismami z dnia 9 i 28 czerwca 2022 r. o ich doprecyzowanie (o
udzielenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty), przy czym w piśmie z
dnia 9 czerwca 2022 r. Zamawiający podkreślił, że wykonawca przysłał wyjaśnienia do treści
złożonej oferty, o które został poproszony, jednakże zastrzegł, że po przeanalizowaniu
przesłanych odpowiedzi i wyjaśnień, w celu rozwiania wszelkich wątpliwości, należy odnieść
się do kwestii zawartych w przedmiotowym piśmie. I tak, zamawiający odwołując się do
odpowiedzi p
rzystępującego na pytanie nr 58 wskazał, że mając na uwadze fakt, iż
rozwiązania projektowe w zakresie odwodnienia drogi są ściśle powiązane z
ukształtowaniem niwelety drogi ekspresowej, co rzutuje z kolei na rozwiązania projektowe
pozostałych dróg objętych zamówieniem (m.in. profile podłużne), za istotne należy uznać
również stanowisko wykonawcy przedstawione w odpowiedzi na pytanie nr 15 do oferty,
które dotyczy kosztów robót ziemnych (nasypów drogi ekspresowej). Zważywszy na
powyższe zamawiający wnosi o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień wykonawcy oraz
jednoznaczne wskazanie czy w ramach
kwoty określonej w ofercie wykonawca uwzględnił
ryzyko związane z ewentualną koniecznością zmiany ww. założeń ofertowych jakie przyjęto
dla potrzeb zaprojektowania i budowy systemu odwodnienia drogi, co w konsekwencji może
wpłynąć znacząco na korektę założeń ofertowych w zakresie profilu podłużnego drogi
ekspresowej (roboty ziemne), o których wykonawca wspomina w odpowiedzi na pytanie do
Oferty nr 15 i 49? Idąc dalej, zamawiający - w związku z informacjami zamieszczonymi w
załączniku nr 6 do pisma wykonawcy znak: ADHW/61/2022 z dnia 31.05.2022r. - wyraża

wątpliwość co do prawidłowości oszacowania kosztów wykonania nasypów drogi
ekspresowej. Zgodnie ze wskazaniem w
ykonawcy „Przyjęty w złożonej ofercie koszt
wznoszenia nasypów (w tym GWN, zasypki) wynosi: 17 116 835 zł, średnia cena
jednostkowa wykonania nasypu: 14,56 zł/m3", co w ocenie zamawiającego jest wartością
istotnie zaniżoną (choćby w stosunku do danych wynikających z baz cenowych
Sekocenbud), zwłaszcza gdy cena jednostkowa, zgodnie z podaną przez wykonawcę
informacją, obejmuje również zasypki oraz w-wę GWN. Zamawiający jednocześnie zwraca
uwagę, że wykonawca udzielając wyjaśnień na pytanie do oferty nr 48 wskazał dodatkowo,
że: „Wykonawca w swojej ofercie uwzględnił koszty związane z ewentualnym ulepszeniem
gruntu nienadającego się do bezpośredniego wbudowania np. w górną warstwę nasypu.
Zamierza ulepszać grunt poprzez m.in. stabilizację spoiwami, aby doprowadzić go do stanu
zgodnego z warunkami technicznymi zgodnie z WWiORB D.02.03.01. Ostateczne
rozwiązania
oraz
technologie
będą
wynikały
z finalnych rozwiązań projektowych". Mając na względzie opisane okoliczności zamawiający
wnosi o szczegółowe określenie sposobu skalkulowania ceny jednostkowej wykonania
nasypów jak wyżej (w tym - dla przejrzystego przedstawienia kalkulacji - podanie wyliczeń
pozostałych kosztów dotyczących robót ziemnych, w tym wykonania wykopu, transportu mas
ziemnych itd.).
W odpowiedzi na powyższe w piśmie z dnia 17 czerwca 2022 r. wykonawca przedstawił
koszty, o których mowa ww. pytaniu:
Cena jednostkowa wskazana w poprzednim piśmie wykonawcy tj. 14,56 PLN/m3
obejmowała jedynie koszt wykonania nasypów, nie uwzględniała natomiast kosztów
wykonania wykopu (pozyskania materiału na nasyp z wykopu i jego transportu w miejsce
w
ykonania), co obrazuje zestawienie tabelaryczne powyżej. Wykonawca przygotowując
niweletę trasy głównej zaprojektował niweletę pozwalającą na maksymalne zbilansowanie
robót ziemnych w ramach odcinka, tak aby konieczność dowozu materiału na nasypy
z zewnętrznych źródeł została zminimalizowana. Kolejno pismem z dnia 28 czerwca 2022 r.
z
amawiający wezwał wykonawcę, w związku z udzieloną przez niego odpowiedzią w piśmie
z dnia 17 czerwca do wskazania, czy w przedstawionej cenie ofertowej oraz wskazanych
w wy
jaśnieniach cenach jednostkowych asortymentów robót, zostały uwzględnione
wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia, co przystępujący potwierdził
i uszczegółowił w swoim piśmie z dnia 30 czerwca 2022 r., powołując się m.in. na
maksymalne zbil
ansowanie robót ziemnych w ramach odcinka, tak aby transport materiału w
ramach placu budowy został maksymalnie ograniczony.
Mając na uwadze wyżej opisane odpowiedzi przystępującego na wezwania do wyjaśnień
treści złożonej oferty, w pierwszej kolejności należy wskazać, że nie sposób podzielić tezy
wskazanej w o
dwołaniu stwierdzającej jakoby przystępujący „nigdy nie udzielił odpowiedzi co

do sposobu kalkulacji kosztu". Przystępujący wskazał bowiem zarówno szacowaną ilość
nasypu przewidzianą do wykonania w ramach trasy głównej przedmiotowego odcinka drogi
ekspresowej S1
7, jak również odpowiednią cenę jednostkową. Tym samym wskazał on
sposób kalkulacji poprzez ujawnienie danych wyjściowych - założeń kosztorysowych.
Analogiczna sytuacja ma miejsce w
związku z twierdzeniem odwołującego, że „koszty
transportu materiału z wykopu przypisał w całości do wykopu na co nie ma uzasadnienia”,
albowiem metoda kalkulacji/kosztorysowania robót budowlanych, a także wycena
składowych elementów danego ich asortymentu (w tym przypadku robót ziemnych), może
być kształtowana w sposób dowolny, wedle uznania autora oferty, który sporządza dany
kosztorys dla własnych potrzeb (ma być dla niego praktyczny, zazwyczaj dostosowany do
zasad funkcjonowania danego przedsiębiorstwa, wewnętrznych metod rozliczania
realizowanych robót, w tym z uwzględnieniem współpracy z podwykonawcami). W
kosztorysowaniu robót najważniejsze jest uwzględnienie wszystkich składników
determinujących cenę, nie zaś pozycja kosztorysu, która uwzględnia dany czynnik (np.
transport). Z tego też względu zamawiający w piśmie z dnia 9 czerwca 2022 wskazał, że
„wnosi o szczegółowe określenie sposobu skalkulowania ceny jednostkowej wykonania
nasypów (w tym - dla przejrzystego przedstawienia kalkulacji - podanie wyliczeń pozostałych
kosztów dotyczących robót ziemnych, w tym wykonania wykopu, transportu mas ziemnych
itd.).”. W odpowiedzi na ww. wezwanie przystępujący przedstawił m.in. koszt wykopu wraz z
transportem, co pozwoliło na ocenę wartości robót ziemnych uwzględnionych w ofercie, w
tym w zakresie pozycji nasypu, którego to pytanie źródłowe (nr 15) dotyczyło.
W odniesieniu do wyjaśnień przystępującego zawartych w piśmie z dnia 30 czerwca 2022
r. odnoszących się do „zasypki” ujętej wedle udzielonych informacji w cenie nasypu
(stwierdzenie takie widnieje w załączniku nr 6 do pisma wykonawcy z dnia 31 maja 2022r.)
zauważenia wymaga, że rozwiały one wątpliwości zamawiającego, w zakresie ustalenia, czy
podany koszt robót związanych z wznoszeniem nasypów drogi ekspresowej nie uwzględnia
zasypek obiektów inżynierskich, co do których wymagania dotyczące stosowanego materiału
są istotnie bardziej rygorystyczne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Norma techniczna PN-
S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. (pkt 2.11
Zasypki obiektów inżynierskich), niż w przypadku nasypu drogowego. Bardziej rygorystyczne
wymagania dotyczące zasypek obiektów inżynierskich wynikają także ogólnych zasad
wiedzy technicznej i powszechnie stosowanej praktyki inżynierskiej, co potwierdza
dodatkowo dokument WWiORB M-11.01.04 Zasypki przyobiektowe oraz liczne
doku
mentacje projektowe związane z prowadzoną przez GDDKiA budową dróg w Polsce w
systemie projektuj i buduj.

Zaznaczenia wymaga również, że załączony do dokumentu SWK (TOM 11 SWZ) wzór
Tabeli Rozliczeniowej (TRoz) w zakresie obiektów mostowych, która de facto stanowi
uszczegółowienie Wykazu Płatności i służy do celów oszacowania wartości i zaawansowania
Robót, także uwzględnia nasypy w tejże branży (podobnie jak na zrealizowanych już
zadaniach GDDKiA miało to miejsce w przypadku dokumentu ZPRS).
Nie sposób przychylić się także do twierdzenia odwołującego, że „Wykonawca Budimex
nie uwzględnił istotnego elementu otóż, z 1 162 348 m3, można wbudować w nasyp bez
stabilizowania spoiwami hydraulicznymi lub bez innych metod ulepszania maksymalnie 70%
materiału z wykopu według najbardziej optymistycznych szacunków”, bowiem przystępujący
w odpowiedzi na pytanie z
amawiającego nr 48 oświadczył (pismo z 31 maja 2022r.):
Ad. 48 Wykonawca w swojej ofercie uwzględnił koszty związane z ewentualnym
ulepszeniem gruntu nienad
ającego się do bezpośredniego wbudowania np. w górną warstwę
nasypu. Zamierza ulepszać grunt poprzez m.in. stabilizację spoiwami, aby doprowadzić go
do stanu zgodnego z warunkami technicznymi zgodnie z WWiORB D.02.03.01. Ostateczne
rozwiązania oraz technologie będą wynikały z finalnych rozwiązań projektowych.
Również w piśmie z dnia 30 czerwca 2022 r. przystępujący wyjaśnił, że:
Ponadto pragniemy wyj
aśnić, że Oferent w swojej Ofercie uwzględnił wykonanie górnych
warstw nasypowych (GWN) z materiałów pochodzących z wykopu stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi, co pozostaje w zgodzie z WWiORB D-02.03.01- Roboty ziemne. Wykonanie
nasypów. Takie założenie jest ze wszech miar właściwe i nie tylko ze względów
technicznych,
ale również ekonomicznych.
Dodatkowo pod
kreślenia wymaga fakt, że wykonawca w odpowiedzi na pytanie nr 36
(pismo z dnia 31 maja 2022
r.; treść pytania: Jakimi zasobami (sprzętowe, kadrowe)
zamierza dysponować Wykonawca, aby zagwarantować osobiste wykonanie kluczowych
części zamówienia w zadeklarowanym w Ofercie terminie?) poinformował m.in. o tym,
że: „Wykonawca dysponuje własną wyspecjalizowaną jednostką organizacyjną,
wyodrębnioną w strukturach firmy jako Oddział Usług Sprzętowych (oUs). […] Jednocześnie
w zasobach OUS znajdują się nowoczesne zasoby sprzętowe umożliwiające realizację
nawet najbardziej skomplikowanych projektów związanych z wykonaniem nawierzchni, w
tym w szczególności: mobilne wytwórnie mas bitumicznych o dużych wydajnościach z
możliwością automatycznego dozowania różnych dodatków (w tym np. granulatu
asfaltowego,
środków
adhezyjnych
i stabilizatorów do SMA), mobilna linia do produkcji stabilizacji i betonu klas niskich,
rozkładarki do mieszanek mineralno-asfaltowych (rozściełacze), podajniki pośrednie MMA,
walce zagęszczające, równiarki, ładowarki, jednostki transportowe oraz inne zasoby
sprzętowe niezbędne do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia (załącznik nr
7).
”, zaś przy piśmie z dnia 30 czerwca 2022r. dookreślił, że: „Kolejnym czynnikiem mającym

znaczący wpływ na fakt, że ceny wykonania robót ziemnych są niższe od cen
prezentowanych w bazach cenowych
Sekocenbud jest własna, rozbudowana baza
sprzętowa Wykonawcy, która została wykazana w załączniku nr 7 do Wyjaśnień udzielonych
w dniu 31 maja 2022 r. oraz posiadanie własnego Oddziału Usług Sprzętowych, który
dysponuje wysoko wykwalifikowanymi kadrami nad
zoru i nowoczesnym sprzętem do robót
ziemnych, co przekłada się na osiągane duże wydajności dzienne co wprost przekłada się
na oferowaną cenę.” Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (ilekroć w
rozporządzeniu jest mowa o): „cenie jednostkowej - należy przez to rozumieć sumę kosztów
bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy, sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku,
obliczoną na jednostkę przedmiarową robót podstawowych”.
Nie ulega więc wątpliwości, iż posiadanie własnej bazy sprzętowej istotnie obniża czynnik
cenotwórczy jakim jest koszt pracy sprzętu (w przeciwieństwie do najmu, bądź umów
podwykonawczych, gdzie występuje dodatkowo narzut ze strony najemcy/podwykonawcy).
Zauważenia wymaga, że o wykorzystaniu własnej bazy sprzętowej wykonawca informował
również odpowiadając na pytanie nr 52 (pismo z 31 maja 2022 r.).
Mając na uwadze powyższe, tym w szczególności fakt, że nie zaistniały w omawianym
przypadku przesłanki, o których mowa w art. 224 Pzp, a wyjaśnienia przystępującego
dotyczące rozwiązań projektowych są zgodne z dokumentami kontraktowymi, należy uznać
zarzut o
dwołującego dotyczący zaniechania odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską
cenę, z wyżej wskazanych powodów, za nieudowodniony, a tym samym niezasadny.
Izba w całości podziela argumentację prezentowaną przez zamawiającego
i przystępującego, dodatkowo wskazując, co następuje.
Izba wskazuje, że podobnie jak w przypadku zarzutu nr 4, okoliczność, iż z odpowiedzi na
pytania zamawiającego odwołujący wywodzi określone okoliczności nie oznacza
jednocześnie, że zachodzą podstawy do wezwania przystępującego do złożenia wyjaśnień
w trybie RNC.
Odwołujący stawiając przedmiotowy zarzut winien dążyć do wykazania,
że element, który w jego ocenie został zaniżony (kosztowo) przez wykonawcę w kontekście
ceny całkowitej oferty nie pozwala na zrealizowanie zamówienia za cenę podaną w ofercie z
uwzględnieniem odpowiedniego zysku. Tymczasem odwołujący skupia się jedynie na pozycji
w rankingu, która nie jest elementem badania przez zamawiającego. W kontekście różnicy
cenowej
między ofertami odwołującego i przystępującego wynoszącej jedynie ok. 0,8%
stwierdzić należy, iż brak jest podstaw do twierdzenia, że oferta przystępującego może
zawierać RNC, brak jest zatem podstaw do wzywania wykonawcy do składania wyjaśnień
w tym trybie.

Jak słusznie wskazał przystępujący, zarzut skonstruowany przez odwołującego w tym
zakresie nie zawiera więc wykazania podstawowego elementu warunkującego w ogóle
możliwość wdrożenia dyspozycji art. 224 ust. 1 ustawy Pzp, a w konsekwencji bez dalszej
analizy winien podlegać oddaleniu. Odwołujący w żadnym miejscu wniesionego odwołania
nie odniósł się bowiem do całkowitej ceny ofertowej przystępującego, nie wskazując na jej
rzekomo nierealistyczny charakter, podczas gdy możliwość kwestionowania części
składowych ceny jest ściśle skorelowana właśnie z wykazaniem nieprawidłowości ceny
całkowitej, co jest szczególnie istotne zwłaszcza w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego,
z którym mamy do czynienia w przedmiotowym przypadku. Powyższa zasada została
wypracowana na gruncie konsekwentnych stanowisk orzeczniczych w tym zakresie
, które
jednoznacznie wskazują, że o rażąco niskiej cenie danego elementu można mówić
wówczas, jeśli ta wycena przekłada się na zaniżenie ceny całkowitej oferty czyniąc ją
nierealistyczną
(tak np. wyrok KIO z dnia 21.12.2018 r., sygn. akt KIO 2516/18 czy wyrok KIO z dnia
24.11.2017 r., sygn. akt KIO 2361/17). W sposób dobitny zasadę tę wyartykułowała Krajowa
Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 16.09.2019 r. (sygn. akt KIO 1669/19, KIO 1679/19, KIO
1682/19), w ramach którego wskazane zostało, że: „Ewentualne zaniżenie ceny elementu
oferty (verba legis istotnej części składowej), w tym ceny jednostkowej, może mieć
znaczenie istotne wówczas, gdy wywiera wpływ na całą cenę oferty w ten sposób, że
wykonanie
z należytą starannością zamówienia za cenę wskazaną w ofercie wydaje się niemożliwe.
Natomiast nawet jeśli – jak jest w okolicznościach sprawy – poszczególne ceny jednostkowe
są niskie, ale nie znajduje to przełożenia na cenę oferty oraz możliwość wykonania całej
umowy, brak jest podstaw do wyjaśniania tej ceny”. Podobnie również KIO i SO w
najnowszym orzecznictwie, tj. w ramach wyroku KIO z dnia 26.02.2021 r. (sygn. akt KIO
28/21, 32/21) czy SO w Warszawie w wyroku z dnia 31.08.2021 r. (sygn. akt XXIII Zs 42/21).
Co za tym idzie, przesłanką odrzucenia oferty ze względu na rażąco niską cenę lub koszt
może być w istocie wyłącznie zaniżenie ceny całkowitej (tak: Prawo zamówień publicznych,
Komentarz, red. H. Nowak, M. Winiarz, UZP 2021), które w przedmiotowym przypadku nie
miało miejsca, a odwołujący nie podjął nawet próby dowodzenia w takim kierunku, nie
nawiązując do tego aspektu w żadnym miejscu uzasadnienia odwołania. W przedmiotowym
przypadku, cena całkowita zaoferowana przez odwołującego nie odbiega bowiem w
znaczący sposób od średniej arytmetycznej złożonych ofert czy od wartości szacunkowej
zamówienia, będąc w zasadzie zbieżną z założeniami cenowymi poczynionymi przez
samego o
dwołującego, co wyklucza również obowiązek po stronie zamawiającego,
wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp.

Zarzut nr 6.
Odwołujący wskazał, co następuje.
Zgodnie z zapisami PFU (p. 1.1.3.3, Tabela nr 1.1) pokonanie przeszkód: rzeka
Wierzniczka
, ciek „bez nazwy”, szlak migracji zwierząt dużych DG 111957L ma być
zrealizowane poprzez budowę wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej WS-28. Parametry
funkcjonowania przeszkód zgodnie z przywołanym punktem PFU powinny być zgodne
z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Lublinie sygnatura WOOŚ.4200.1.2011.LP z dnia 8.04.2016 r. podtrzymaną
Decyzją GDOŚ nr DOOŚ-oaII.4200.16.2016.PD.23 z dnia 30.11.2018 r. oraz zgodne z
zapisami PFU pkt 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2.
Obiekt
DG 111957L w miejscu kolizji z projektowaną S19 stanowi granicę dwóch różnych
rodzajów pokrycia terenu: lasu mieszanego - na północ od DG i terenów podmokłych – na
południe od DG. Tymczasem analiza rozwiązania wykonawcy Budimex wskazuje,
że wymagane jest przesunięcie drogi gminnej w ten sposób, by przechodziła przez teren
podmokły. Ponieważ odetnie ona jego części od rzeczki, w trakcie prac podmokły teren
i związane z tym grunty słabonośne wymagać będą zabiegów geotechnicznych takich jak
wymiana do warst
w gruntów nośnych lub innych zabiegów, dojdzie do trwałej zmiany
stosunków wodnych a nawet osuszenia tego terenu (nieobjętego trwałymi zmianami według
Koncepcji Programowej). Zatem zaproponowane przez w
ykonawcę Budimex rozwiązanie,
w ramach którego DG 111957L zostanie przesunięta w kierunku doliny rzeki Wierzniczki, jest
niezgodne z zapisami DŚU: I.2.12) Wszystkie prace inwestycyjne (wykopy, nasypy itp.)
należy prowadzić w taki sposób, aby nie doprowadzić do trwałej zmiany stosunków wodnych
w obrębie obszaru inwestycji, a w szczególności w obrębie dolin rzecznych oraz torfowisk.
Zmiana przebiegu DG 111957L polegająca na przesunięciu jej w kierunku rzeki
Wierzniczki doprowadzi do trwałej zmiany stosunków wodnych na terenie objętym pracami
oraz w zasięgu oddziaływania wód rzeki Wierzniczki. DG 11957L w obecnym stanie jest
wyraźną granicą kształtującą stosunki wodne wynikające z oddziaływania wód rzeki
Wierzniczki, na co wskazują odmienne rodzaje pokrycia terenu po obu jej stronach.
Podsumowując, odwołujący wskazuje, że oferta wykonawcy Budimex jest wadliwa na
poziome technicznym, na poziome kalkulacji ceny, na poziomie wykazania warunków udziału
i na poziome istnienia przesłanek wykluczenia.
Stanowisko zamawiającego.
O
dwołujący zarzuca zamawiającemu brak odrzucenia oferty przystępującego wobec jej
niezgodności z PFU na skutek trwałego zaburzenia stosunków wodnych na skutek budowy
obiektu WS-
28. Odwołujący wskazuje, że zaproponowane przez przystępującego
rozwiązanie, w ramach którego DG 111957L zostanie przesunięta w kierunku doliny rzeki
Wierzniczki jest niezgodne z zapisami DŚU: 1.2.12. , w związku z czym doprowadzi do

trwałej zmiany stosunków wodnych na terenie objętym pracami oraz w zasięgu
oddziaływania wód rzeki Wierzniczki. Odwołujący formułując ww. zarzut nie wskazał na czym
miałaby polegać „trwała zmiana stosunków wodnych” w rejonie obiektu ws-28, która według
o
dwołującego potencjalnie może być wywołana zastosowaniem rozwiązań przystępującego
(o których mowa w jego piśmie z dnia 17 czerwca 2022 r.). Z kolei zapis zawarty w decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (DŚU), który jest cytowany i
podnoszony
w o
dwołaniu, ma na celu zapobieżenie sytuacjom związanym z realizacją robót budowlanych
a skutkującym zmianą warunków wodnych na obszarze przyległym do inwestycji, tzn. w jej
obrębie. Rozwiązanie zaproponowane przez przystępującego, polegające na przesunięciu
pod obiektem WS-28 przebiegu drogi gminnej w kierunku rzeki Wierzniczki spowoduje,
że odległość między nimi zmieni się z ok. 67 m (na podstawie rozwiązań z niewiążącej
wykonawców Koncepcji Programowej - TOM V SWZ) na ok. 42 m (przyjęte rozwiązania
koncepcyjne na etapie przetargu nie ograniczają wykonawcy do wprowadzenia kolejnych
rozwiązań, zgodnych z przepisami prawa, wymaganiami zamawiającego praz przekazaną
przez niego dokumentacją). Należy wskazać przy tym, iż przepływ wód pod obiektem
pozostaje niezakłócony. Mając na uwadze powyższe jak również fakt, iż wykonawca
przedstawił jedynie rysunki poglądowe obiektu WS-28, nie sposób na podstawie
posiadanych w ten sposób danych z wysokim prawdopodobieństwem wyrokować o
ewentualnym zaburzeniu stosunków wodnych w obrębie obszaru inwestycji mającym
negatywny wpływ na tereny przyległe. Jednocześnie należy podkreślić, że teza wskazana w
o
dwołaniu oparta jest na przypuszczeniach dotyczących technologicznych rozwiązań dot.
wykonania drogi gminnej w lokalizacji przyjętej przez Budimex, albowiem wykonawca takich
informacji nie przedstawiał w trakcie udzielania wyjaśnień do treści oferty, zaś wskazane w
o
dwołaniu przykłady pozbawione są jakiejkolwiek analizy technicznej. Dodatkowo zwrócić
uwagę
należy
na
to,
że teren zlokalizowany pod obiektem WS-28, niezależnie od przyjętego rozwiązania,
podlegał będzie ingerencji w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego choćby z uwagi na
potrzebę wykonania posadowienia podpór przedmiotowego obiektu inżynierskiego
(wykonanie posadowienia bezpośredniego/pośredniego, wykonanie wykopów pod
fundament).
Przesunięcie drogi gminnej według założeń przystępującego w kierunku cieku o ok. 25 m
spowoduje zlokalizowanie jej w okolicach przekroju geotechnicznego WD28/C (poniżej plan
sytuacyjny), który zgodnie z dokumentacją geologiczno-inżynierską w przeciwieństwie do
przekroju WD-28
/D (jeszcze bliżej rzeki) nie stwierdza występowania w-wy torfu (T). Zgodnie
z DGI na przekroju WD-28/C mamy 20 cm w-
gleby oraz niżej piaski drobnoziarniste w stanie
luźnym. Mając zatem na uwadze powyższe oraz fakt, iż droga gminna według pisma

Burmistrz
Lubyczy Królewskiej, znak RGK.7226.13.2019 z dn. 19.07.2019 r., to droga klasy
D,
z nawierzchnią gruntową (stąd kategoria ruchu prawdopodobnie będzie najniższa - KRI),
należy stwierdzić, iż nawet poziom swobodnego zwierciadła wód gruntowych wykazany na
głębokości ok. 0,6 m pod poziomem terenu nie powinien wymagać istotnych działań w
zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego przy przebudowie ww. drogi, wbrew
twierdzeniom o
dwołującego.
Reasumując zarzut nie zasługuje na uwzględnienie z uwagi na brak wskazania na czym
miałaby polegać „trwała zmiana stosunków wodnych”, odwołujący nie wskazuje konkretnych
założeń jakie przyjęto przy jego formułowaniu, chociażby analizy technicznej, a także nie
wykazał on związku przyczyno-skutkowego pomiędzy przyjętymi przez przystępującego
rozwiązaniami projektowymi a zaburzeniem stosunków wodnych.
Izba wskazuje
, iż zarzut odwołującego jest bezzasadny. Jak wykazał bowiem
zamawiający i przystępujący rozwiązanie przyjęte przez Budimex nie narusza postanowień
obowiązującej na inwestycji Decyzji Środowiskowej w zakresie dotyczącym braku trwałego
zaburzenia
stosunków wodnych. Przesunięcie i usytuowanie drogi gminnej (gruntowej)
zostało zaprojektowane w ten sposób, iż nie narusza wymagania z Decyzji w sposób trwały.
Nadto zwrócić należy uwagę na etap postępowania i system, w jakim prowadzone jest
postępowanie, które wyklucza na obecnym etapie stawianie jednoznacznych tez związanych
z projektowanymi
rozwiązaniami.
Przyjmując stanowisko zamawiającego i przystępującego za prawidłowe, wskazać należy,
iż odwołujący kilkukrotnie wskazuje, że istniejąca droga DG 111957L w obecnym stanie,
stanowi granicę dwóch różnych rodzajów pokrycia terenu: lasu mieszanego i terenów
podmokłych, co odwołujący wyprowadza zapewne z treści mapy do celów projektowych,
załączonej do Koncepcji Programowej. Odwołujący pomija w tym zakresie jednak
szczegółową dokumentację udostępnioną przez zamawiającego w postaci Badań Podłoża
Gruntowego, która to wskazuje, że w obrębie istniejącej drogi DG 111957L znajdują się
piaski drobnoziarniste, a droga ta nie stanowi granicy budowy geologicznej podłoża
gruntowego.
Odwołujący wskazuje, że przesunięcie drogi DG 111957L będzie determinowało, że
droga ta w nowym
przebiegu będzie przechodziła przez teren podmokły i grunty słabonośne
wymagające zabiegów geotechnicznych takich jak wymiana gruntu, która spowoduje trwałą
zmianę stosunków wodnych. Tymczasem, wynikający z treści wyjaśnień przystępującego
przebieg drogi DG 111957L w zestawieniu z danymi wynikającymi z Dokumentacji Badań
Podłoża Gruntowego z Koncepcji Programowej wskazuje, że korpus drogi zostanie
posadowiony na
piaskach drobnych, które są gruntami przepuszczalnymi oraz poza
obszarem występowania torfów. Co za tym idzie, proponowana lokalizacja drogi DG

111957L nie będzie przebiegać przez grunty słabonośne wymagające jakichkolwiek
zabiegów geotechnicznych, co oznacza, że zarzut odwołującego w tym zakresie co do samej
zasady
jest
bezzasadny.
Co więcej, całość robót budowlanych związanych z budową DG 111957L, będzie
prowadzona ponad ustabilizowanym poziomem w
odonośnym (ponad poziomem wód
gruntowych),
co
determinuje brak naruszenia stosunków wodnych w tym obszarze.
W ramach wyjaśnień treści oferty, przystępujący w żadnym miejscu nie deklarował
przeciwnych założeń, które wskazywałyby na jego zamiar wykonywania jakichkolwiek
zabiegów geotechnicznych w rejonie planowanej lokalizacji drogi DG 111957L, czy też
zamiar prowadzenia robót z naruszeniem wód gruntowych. Co za tym idzie, odwołanie
bazuje w tym zakresie wyłącznie na dywagacjach odwołującego i jego własnych założeniach
wykonawczych, nie mających umocowania w treści oferty przystępującego.

Wnioski dowodowe powołane przez odwołującego, tj. Komunikat PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. z 10 lipca 2014 roku,
raport bieżący Budimex SA numer
56/2014,
wydruk artykułu z Gazety Krakowskiej z dnia 9 października 2018 roku, wydruk
artykułu z portalu tarnów.net 9 października 2019 roku, Izba uznała za dowody, które nie
potwierdzają okoliczności, na które zostały powołane, tj. wprowadzenia zamawiającego
w błąd, gdyż informacje wskazane w ww. dowodach zostały ujawnione przez
przystępującego w wyjaśnieniach składanych zamawiającemu w tym postępowaniu – bez
znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.
Dowód stanowiący kalkulację własną odwołującego, dotyczącą wykonania nasypów,
stanowi jedynie dowód na okoliczność, w jaki sposób odwołujący kalkuluje koszty wykonania
zamówienia w tym zakresie – dowód bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.
Dowody z wyciągu z DGI oraz rzut z góry obiektu DG 111957L (WS-28), stanowią jedynie
zobrazowanie koncepcji jaką przyjął odwołujący w celu argumentacji zarzutów odwołania, nie
potwierdzają okoliczności, na które zostały powołane.
Dowody
powołane przez przystępującego, tj. umowa konsorcjum z dnia 19 lipca 2013
roku (d-1) oraz
wyciąg z umowy konsorcjum (d-4) – zastrzeżone tajemnicą przedsiębiorstwa,
nie były brane pod uwagę z uwagi na brak wykazania skuteczności takiego zastrzeżenia, a
co za tym id
zie nie przekazanie tego dowodu stronom postępowania (odwołującemu).
Dowód (d-2) zaświadczenie z KRK wraz z zaświadczeniem z rejestru ECRIS, potwierdza
okoliczności związane z wykazaniem braku karalności osoby (…).
Dowód (d-3) noty obciążeniowe – potwierdzają stanowisko przystępującego
i zamawiającego o naliczeniu odpowiednich kar umownych przystępującemu Budimex.

Dowód (d-5) wyciąg z kontraktu nr GEK/ELT/0644/2013 – potwierdza jedynie okoliczności
w nim wskazane, bez znaczenia dla
rozstrzygnięcia sprawy.
Dowód (d-6) zestawienie pytań o odpowiedzi – potwierdza jedynie okoliczności w nim
powołane – bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.
Dowód (d-7) plan sytuacyjny proponowanego przebiegu drogi DG 111957L wraz
z przekrojem geologicznym z naniesionym proponowanym przebiegiem drogi DG 111957L
–
potwierdza prawidłowość rozwiązania przyjętego przez przystępującego.
Dowód (d-8) opinia techniczna dotycząca przebiegu drogi DG 111957L – przyjęta została
jako stanowisko strony (dokument prywatny)
, które to stanowisko potwierdza prawidłowość
rozwiązania przyjętego przez przystępującego.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 575
ustawy Pzp.

Przewodniczący:
…………………………

Członkowie:
…………………………

…………………………

Wcześniejsze orzeczenia:

• Sygn. akt KIO 27/23 z dnia 2023-02-01
• Sygn. akt KIO 38/23 z dnia 2023-01-31
• Sygn. akt KIO 87/23 z dnia 2023-01-27
• Sygn. akt KIO 78/23 z dnia 2023-01-27
• Sygn. akt KIO 111/23 z dnia 2023-01-26