Ogłoszenie nr 500040102-N-2017 z dnia 09-10-2017 r.

Sąd Okręgowy w Koszalinie: Wykonanie okablowania strukturalnego dla budynku Sądu Rejonowego w Wałczu, ul. Sądowa 2.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 581806-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Sąd Okręgowy w Koszalinie, Krajowy numer identyfikacyjny 32252536061, ul. ul. Waryńskiego 7, 75541 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 428 742, e-mail informatyk@koszalin.so.gov.pl, faks 943 423 755.
Adres strony internetowej (url): http://koszalin.so.gov.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Sąd - jednostka sektora finansów publicznych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie okablowania strukturalnego dla budynku Sądu Rejonowego w Wałczu, ul. Sądowa 2.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP-2151-7/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okablowania strukturalnego dla budynku Sądu Rejonowego w Wałczu, ul. Sądowa 2 - okablowania strukturalnego klasy FA skonfigurowanego do pracy z wydajnością klasy EA zabudowanego w oparciu o kable S/FTP kat.7A, 4 porty 23AWG, LSFRZH i gniazda ekranowane. Parametry okablowania oraz urządzenia zostały określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla budynku Sądu Rejonowego w Wałczu przy ul. Sądowej 2. Zakres robót obejmuje: demontaż istniejących tras kablowych, demontaż istniejącego okablowania, demontaż i ponowny montaż szaf, budowę tras kablowych, budowę gniazd, układanie kabli, terminowanie kabli w module ekranowym, montaż punktów dystrybucyjnych, prace wykończeniowe, pomiary kabli logicznych. Przed rozpoczęciem robót instalacji okablowania strukturalnego Wykonawca powinien zapoznać się z budynkiem Sądu Rejonowego w Wałczu, gdzie będą prowadzone roboty. Koordynacja robót budowlano - instalacyjnych powinna być dokonana we wszystkich fazach procesu budowy. Przed przystąpieniem do prac należy przedstawić Inwestorowi opracowany harmonogram robót instalacji okablowania strukturalnego oraz pomocniczych robót ogólnobudowlanych związanych z robotami okablowania strukturalnego. Do kosztów oferty Wykonawca powinien uwzględnić wartość robót wykończeniowych związanych z ewentualną naprawą tynku po wykonanych przejściach (przebiciach) przez stropy i ściany z uwzględnieniem malowania miejscowego. Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą całego zakresu robót wg zapisu w STWiORB. Wymagania gwarancyjne: 1. System okablowania strukturalnego: Gwarancja na system okablowania strukturalnego ma spełniać poniższe warunki:- gwarancja ma być jednolitą bezpłatną usługą serwisową świadczoną przez producenta okablowania (tj. bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w przyszłości związanych z przeglądami, serwisowaniem czy innymi pracami związanymi z naprawą i powtórną instalacją wadliwych elementów), - ma obejmować całość okablowania miedzianego wraz z kablami krosowymi i innymi elementami niezbędnymi do budowy sieci takimi jak: panele krosowe, gniazda RJ 45, wieszaki, szafy itp., - minimalny czas trwania 25 lat, ma być udzielana na oficjalnych warunkach, ogólnie znanych i opublikowanych, - gwarancja ma być udzielona przez producenta okablowania bezpośrednio Inwestorowi lub użytkownikowi. 2. Obowiązki producenta okablowania: Producent systemu okablowania w swojej gwarancji systemowej ma zawierać: - gwarancję materiałową (w przypadku wykrycia wady lub usterki fabrycznej, produkty wadliwe zostaną naprawione bądź wymienione), - gwarancję parametrów łącza/kanału (parametry łączy stałych bądź kanałów będą przewyższać wskazaną klasę okablowania w ciągu trwania całego okresu gwarancyjnego), - gwarancję aplikacji (protokoły sieciowe współczesne i stworzone w przyszłości, które zaprojektowane były lub będą dla systemów okablowania danej klasy będą działać poprawnie w ciągu całego okresu gwarancyjnego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa, przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych i części opisowe SIWZ. W ofercie Wykonawca musi uwzględnić następujące okoliczności: - roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie użyteczności publicznej, tj. w budynku sądu. Wykonawca swoim działaniem nie może ograniczać użytkownika (powodować nadmiernego hałasu, ograniczać dostępności do sal rozpraw i pomieszczeń). W trakcie wykonywanych robót - Sąd nie będzie wyłączony z ciągłości pracy, roboty będą trwały w obiekcie czynnym, przy zabezpieczeniu terenu budowy. - roboty muszą umożliwić bezpieczne poruszanie się po budynku. Prace Wykonawca będzie wykonywał (po każdorazowym zgłoszeniu ilości godzin do Zamawiającego) od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych (prace głośne po godzinach urzędowania Sądu od 15:30 do 20:30). Istnieje możliwość przedłużenia godzin pracy również w soboty od 7:00 do 15:00, za zgodą Zamawiającego. - Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo (każdego dnia) po zakończeniu pracy, doprowadzić budynek do stanu czystości tak, aby praca Sądu mogła odbywać się bez zakłóceń. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okablowanie strukturalne: co najmniej 25 lat.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45314320-0

Dodatkowe kody CPV: 45314310-7, 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/10/2017 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 151816.05 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: MAXTO Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Willowa 87 Kod pocztowy: 32-085 Miejscowość: Modlniczka Kraj/woj.: małopolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 242925.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 242925.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 242925.00 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom tak Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.