Więcbork: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania polegającego na budowie drogi gminnej w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku
Numer ogłoszenia: 195641 - 2012; data zamieszczenia: 11.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 271762 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3897 207, faks 052 3897 212.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania polegającego na budowie drogi gminnej w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania polegającego na budowie drogi gminnej w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku. Inspektor Nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności: 1) Zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego w tym warunkami pozwolenia na budowę oraz warunkami terenowymi, 2) Udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji; 3) Zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami; 4) Inspektor Nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego; 5) Sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników w tym: a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy; b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; d) sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych; e) kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania; f) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót); g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy); 6) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego; 7) Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów. Dokonanie ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiału z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o zaistniałym fakcie; 8) Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną (w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty - inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Zamawiającemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę; 9) Sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru; 10) Uczestnictwo w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi (w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych); 11) Kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad; uczestniczenie w przyjęciu przez Zamawiającego od wykonawcy usuniętych wad - potwierdzonych protokołem; 12) Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o warunkach BHP i zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenie dla użytkowników oraz mieszkańców; 13) informowanie Zamawiającego o: - konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, - terminach zakrycia robót podlegających zakryciu oraz o terminie wykonania robót zanikających; - problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy; 14) Uczestniczenie w odbiorze końcowym robót; 15) Zawieszenie prowadzenia robót budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne. Dokumentacja techniczna dot. budowy drogi gminnej dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, I piętro, pok. nr 13. Opis inwestycji, nad którą pełniony będzie nadzór inwestorski: Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach inwestycji w całości obejmującej Budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku. Inwestycja prowadzona będzie na podstawie pozwolenia na budowę Nr AB.7351 - 6-20/09 z dnia 25 czerwca 2009 r., wydanego przez Starostę Sępoleńskiego. Przedsięwzięcie stanowi kontynuację zdania zrealizowanego częściowo w roku 2011, tj. wybudowano kanalizację deszczową. Przedmiotowe zadanie obejmuje roboty budowlane na odcinkach ulic: 1. ul. Kazimierza Wielkiego od km 0 + 000.00 do km 0 +310,00 a) jezdnia ulicy o szer. 6,0m wykonana z betonowej kostki brukowej szarej grubości 8,0cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3,0cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0cm po zagęszczeniu, warstwie odsączającej z piasku gr. 20,0cm po zagęszczeniu; b) obustronny chodnik o szer. 1,5m jeśli odsunięty od jezdni lub szer. 2,00m przy krawężniku wykonany z kostki brukowej szarej gr. 6,0cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4,0cm, warstwie odsączającej z piasku gr. 15,0cm po zagęszczeniu; c) skrzyżowania ulicy z lokalnymi ulicami (ul. Przemysława II, ul. W. Łokietka, B. Krzywoustego) - wyniesione, wykonane z betonowej kostki brukowej czerwonej grubości 8,00cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3,0cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0cm po zagęszczeniu, warstwie odsączającej z piasku gr. 20,0cm po zagęszczeniu oraz dodatkowa strefa przejścia z jednej wysokości na drugą - zamiana podbudowy z tłuczniowej na betonową z betonu C12/15 gr. 20,0cm; d) wyniesione przejście dla pieszych - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 8,0cm na podsypce cementowo - pisakowej gr. 3,0cm, podbudowie betonowej z betonu C12/15 gr. 20,0cm po zagęszczeniu, warstwie odsączającej z piasku grubości 30,0cm po zagęszczeniu. e) zjazdy do posesji w obrębie pasa ulicznego - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grafitowej grubości 8,0cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3,0cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15,0cm po zagęszczeniu, warstwie odsączającej z piasku gr. 15,0cm po zagęszczeniu 2. ul. Bolesława Chrobrego od km 0 + 000.00 do km 0 +310,00 a) ciąg pieszo - jezdny o szer. 5,0m wykonany z betonowej kostki brukowej szarej grubości 8,0cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3,0cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0cm po zagęszczeniu, warstwie odsączającej z piasku gr. 20,0cm po zagęszczeniu; b) skrzyżowanie ulicy z lokalną ulicą (W. Łokietka) - wyniesione, wykonane z betonowej kostki brukowej czerwonej grubości 8,00cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3,0cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0cm po zagęszczeniu, warstwie odsączającej z piasku gr. 20,0cm po zagęszczeniu oraz dodatkowa strefa przejścia z jednej wysokości na drugą - zamiana podbudowy z tłuczniowej na betonową z betonu C12/15 gr. 20,0cm; c) obustronny chodnik przy skrzyżowaniu z ulicą lokalną o szer. 1,5m oddzielony pasem zieleni, wykonany z kostki brukowej szarej gr. 6,0cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4,0cm, warstwie odsączającej z piasku gr. 15,0cm po zagęszczeniu; d) próg zwalniający - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 8,0cm na podsypce cementowo - pisakowej gr. 3,0cm, podbudowie betonowej z betonu C12/15 gr. 20,0 cm po zagęszczeniu, warstwie odsączającej z piasku grubości 30,0cm po zagęszczeniu; e) zatoka parkingowa - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8,0cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3,00cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0cm po zagęszczeniu, warstwie odsączającej z piasku gr. 20,00cm po zagęszczeniu; f) zjazdy do posesji w obrębie pasa ulicznego - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8,0cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3,0cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15,00cm po zagęszczeniu, warstwie odsączającej z piasku gr. 15,00cm po zagęszczeniu. 3. ciąg pieszy - łącznik schodowy długości 42,00m z balustradą obustronną - nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6,0cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3,0cm lub 4,0cm w zależności jaki ciąg schodów budujemy, podbudowie z chudego betonu o RM =9,0Mpa o ca 40,0cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 15,0cm. Poręcz - z rury fi 51/2,9mm (w skład wchodzi pochwyt, przeciąg i słupki). Pozostałe elementy zagospodarowania ciągu ulicy: - krawężniki betonowe 100x30x15, - obrzeża betonowe 100x25x8, - pasy zieleni urządzonej, - elementy obce do regulacji, - montaż rur osłonowych dwudzielnych dla kabli telekomunikacyjnych, - oznakowanie pionowe oraz słupki i poręcze ochronne, - wycinka drzew, - rozbiórka istniejącej podbudowy z tłucznia wapiennego itp. Roboty drogowe będą prowadzone w pasie dróg gminnych. Przed przystąpieniem do robót, wykonawca winien opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu zaopiniowany przez Powiatową Policję w Sępólnie Kraj. i Starostę Sępoleńskiego. Wykonawca nie będzie ponosił kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00 - Usługi nadzoru budowlanego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś priorytetowa 1: Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1: Infrastruktura drogowa..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• AMM-DROGI Projektowanie i nadzór Andrzej Marchlewicz, ul. Farna 2, 89-400 Sępólno Kraj., kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16917,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 6150,00

• Oferta z najniższą ceną: 6150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15190,50

• Waluta: PLN.