Ostróda: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania przebudowa drogi powiatowej nr 1219 N Bramka - Tarda - Miłomłyn - Samborowo od km 19+634 do km 21+734
Numer ogłoszenia: 46737 - 2009; data zamieszczenia: 06.03.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 33997 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 19A, Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6429800, faks 089 6429817.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania przebudowa drogi powiatowej nr 1219 N Bramka - Tarda - Miłomłyn - Samborowo od km 19+634 do km 21+734.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy roboty budowlanej obejmuje: poszerzenie jezdni do szerokości 5,00 m i poszerzenie na łukach;poprawa równości i szorstkości nawierzchni - warstwa profilująca - 1.401,29 t, warstwa ścieralna asfaltobetonu gr. 4 cm na powierzchni 10.664,86 m2;zjazdy z drogi, szerokość przy krawędzi jezdni 7,0 m, przy granicy pasa drogowego 5,0 m;przepusty drogowe o śr. 60 cm - 32,0 m;przepusty pod zjazdami o śr. 60 cm - 12,0 m;przepusty pod zjazdami o śr. 40 cm - 72,0 m;chodnik lewa strona - 216,0 m2;chodnik prawa strona - 45,0 m2;rów drogowy trójkątny wzmocniony geokratą przestrzenną - 558,0 m; montaż nowych barier energochłonnych - 256,0 m; znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - 11,0 szt.; malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych - 25,0 m2; balustrada przy chodniku do przejścia dla pieszych - 56,5 m;wycinka 150,0 szt. drzew rosnących przy krawędzi jezdni i posadzenie 300,0 szt. w pasie drogowym za rowem. Dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 1) udział w przekazaniu Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy, a także dokumentów formalno - prawnych wraz z dziennikiem budowy, 2) Inspektor jest obowiązany do uczestnictwa w odstępach 30 dniowych spotkań z Wykonawcą Robót oraz z Zamawiającym w celu przedyskutowania stanu wykonania Robót objętych Projektem. Celem tych spotkań będzie przegląd osiągniętego postępu, przegląd harmonogramów wykonania Robót i planów odnośnie dalszej działalności, stanu załogi, sprzętu, bezpieczeństwa, wyposażenia, dostaw materiałów, płatności, obecnych i przewidywanych trudności, powiązań z Podwykonawcami, wzajemnych roszczeń ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych kosztów, które mogłyby spowodować przekroczenie kwoty kontraktowej, itp.; 3) podejmowanie wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu; 4) stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiającego; 5) współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą Robót w okresie realizacji inwestycji; 6) kontrola wyników badań sprawdzających jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę Robót; 7) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny robót; 8) uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych, 9) bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji; 10) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu bądź rzeczoznawców; 11) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 12) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 13) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 14) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. Na okres trwania umowy na realizację zadania Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Podczas realizacji zamówienia uwzględnia się zmiany wynikające z nowelizacji przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz obowiązki zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów, które określają szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji z budżetu państwa. W przypadku wystąpienia dodatkowych obowiązków wynikających ze zmiany w/w przepisów prawnych oraz podpisania umowy o dofinansowanie dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00 - Usługi nadzoru budowlanego .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 88597.20 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.03.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Usługowe INWESTPROJEKT Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 13, 10-444 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

• Cena wybranej oferty: 24000.00
• Oferta z najniższą ceną: 24000.00 oferta z najwyższą ceną: 29500.00
• Waluta: PLN.