Żywiec: Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010r.
Numer ogłoszenia: 246606 - 2011; data zamieszczenia: 17.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe , ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec, woj. śląskie, tel. 033 8612424, faks 033 8614623.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.zywiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. 2. Przedmiot zamówienia składa się z trzech następujących części: CZĘŚĆ I: Zadanie 1. Odbudowa uszkodzonego mostu drogowego ciągu drogi powiatowej nr 1445 S Sól - Słanice (podmyte i zapadnięte przyczółki mostu, rozmyte koryto potoku w świetle mostu) w km 4+449 w m. Sól Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 2. Odbudowa uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz - Juszczyna - Jeleśnia (zniszczenie umocnień stożków, podmycie opasek brzegowych i przyczółków mostu, obniżenie dna koryta potoku, wyrwy brzegowe, zaawansowana korozja drewna pomostu i barier) w km 15+733 w m. Sopotnia Mała Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 3. Odbudowa uszkodzonego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1464 S Wilkowice - Hucisko - Łodygowice (uszkodzenie umocnienia dna oraz ścianek bocznych - ubytki betonu, osunięcie brzegów) w km 0+765 w m. Łodygowice Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. CZĘŚĆ II : Zadanie 1. Remont uszkodzonego mostu drogowego (zniszczone opaski oraz osunięte umocowania stożków, wypłukany materiał stożka i podbudowy drogi, zapadnięcie się nawierzchni, osunięcie skarp, przemieszczenie nurtu i obniżone dno koryta potoku) w ciągu drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec - Lipowa - Buczkowice w km 10 + 763 w miejscowości Słotwina, Gmina Lipowa Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 2. Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1447 S Rajcza - Sól - Zwardoń (podmyte i uszkodzone umocnienia z koszy siatkowo - kamiennych, obniżone dno i przesunięte koryto rz. Soły) w km 5+002 w m. Sól Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 3. Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1403 S Międzybrodzie Bialskie - Straconka (podmyte i zniszczone umocnienia z koszy siatkowo - kamiennych, obrukowanie stożka, osunięty nasyp i podbudowa pobocza drogi, zerwany próg wodny, obniżone koryto potoku) w km 4+169 w m. Międzybrodzie Bialskie Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 4. Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1430 S Bystra - Juszczynka (podmyte kamienne i betonowe ściany sklepienia, podmyty i uszkodzony mur oporowy, wyrwy brzegowe, obniżone dno koryta potoku) w km 1+316 w m. Bystra Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 5. Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1444 S Rycerka Dolna - Rycerka Górna - Polana (podmyte przyczółki i mury oporowe, osunięte stożki i skarpy, wyrwy brzegowe) w km 6+650 w m. Rycerka Górna Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 6. Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka - Żabnica (podmyte i uszkodzone opaski, mury oporowe i przyczółki uszkodzone gzymsy, obniżone dno koryta potoku) w km 4+893 w m. Żabnica Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 7. Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka - Żabnica (podmyte i osunięte nasypy, wypłukanie umocnień brzegów i przyczółków, obniżone dno koryta potoku) w km 8+574 w m. Żabnica Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 8. Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1447 S Rajcza - Sól - Zwardoń (podmyte podpory, wypłukany materiał podbudowy podpór i stożków i uszkodzone umocnienia brzegów, osunięte nasypy i stożki, obniżone dno koryta potoku) w km 1+030 w m. Rycerka Dolna Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 9. Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1449 S Kamesznica - Szare (podmyte i uszkodzone przyczółki, nasypy i stożki, wyrwy brzegowe) w km 1+739 w m. Szare Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 4 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Część III : Zadanie 1. Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1442 S Ujsoły - Soblówka (podmyte , osunięte i uszkodzone odcinki murów oporowych) o długości ok. 310 mb w km od 1+690 do km 1+945 oraz w km od 2+300 do km 2+355 w m. Soblówka Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 4 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 2. Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1437 S Milówka - Nieledwia (podmyty i pochylony mur oporowy , zamulony i uszkodzony przepust, zapadnięta droga i wypłukane pobocza) o długości ok. 100 mb w km od 2+125 do km 2+225 w m. Nieledwia Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 4 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 3. Odbudowa zniszczonego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz - Juszczyna - Jeleśnia (załamany i niedrożny przepust) w km 17+855 w m. Jeleśnia Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 4 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 4. Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica - Koniaków (podmyty i pochylony mur oporowy, zamulony i uszkodzony przepust, zapadnięta droga, wypłukane pobocza) o długości ok. 100 mb w km od 1+680 do km 1+780 w m. Kamesznica Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 4 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 5. Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1415 S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień (podmyty, osunięty i uszkodzony odcinek muru oporowego) o długości ok. 20 mb w km od 4+356 do km 4+376 w m. Pewel Ślemieńska Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 4 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 6. Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1428 S Żywiec - Trzebinia - Juszczyna (wypłukane pobocza, zamulone i niedrożne rowy i przepusty) o długości ok. 445 mb w km od 4+860 do km 5+305 w m. Juszczyna Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 4 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. 3. Dokumentacja powinna być sporządzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, z 2004r., poz.2072 ze zm.). 4. Przyjęte rozwiązania projektowe winny odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U., Nr 43 z 1999r., poz.430 ze zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, z 2000r., poz. 735 ze zm.), 5. Kosztorys inwestorski i przedmiar robót powinny być wykonane zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, z 2004r., poz. 1389), 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Wykonawcy informacji o postępie prac i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również prawa do zgłaszania swoich uwag, które Wykonawca uwzględni w dalszych pracach nad projektem. 7. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania oferentów, jakie złożone zostaną w toku przetargu na wykonawstwo robót realizowanych na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania. 8. Termin rękojmi za wady przedmiotu umowy skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania. 9. Warunki dodatkowe: 9.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami. 9.2. Zaleca się oferentom, aby dokonali wizji lokalnej i uzyskali wszelkie informacje dla kompleksowego sporządzenia oferty; 9.3. Wykonawca przejmie na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z wykonywaną dokumentacją projektową. Zobowiązuje się on ponadto do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z popełnionych błędów. 10. Wykonawca w celu prawidłowego opracowania oferty winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszystkie wstępne informacje..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości określonej dla każdej z części w następujących kwotach: a) dla CZEŚĆI I w wysokości: 800,00 zł, b) dla CZĘŚĆI II w wysokości: 1 500,00 zł, c) dla CZĘŚĆI III w wysokości: 700,00 zł. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną CZĘŚĆ, na dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium należy wyszczególnić poszczególne kwoty wadium na każdą z CZĘŚCI. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żywcu, na konto: Getin Noble Bank Oddział w Bielsku-Białej Filia w Żywcu 37 1560 1023 0000 9140 0000 0253. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż wyżej opisanej, należy składać w kasie Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13, I piętro, pok. nr 31, przy czym na każdą z CZĘŚCI należy złożyć oddzielny dokument. 5. Terminowe wniesienie wadium w formie pieniężnej oznacza, że żądana przez Zamawiającego kwota została wpłacona w pełnej wysokości przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy. Oznacza to, że wniesienie wadium w tej postaci jest skuteczne dopiero z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wnoszone w innych formach będzie wniesione w terminie, jeżeli stosowny dokument zostanie zdeponowany u Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana za odrzuconą. 8. Nie przewiduje się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (zał. Nr 3 do Specyfikacji) o wykonaniu usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy że w tych latach wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (umowy) tj.: a) wykonał dokumentację projektową budowy, przebudowy, modernizacji lub remontu obiektu mostowego - za kwotę minimum 7.000,00 PLN - dotyczy potwierdzenia spełniania warunku w przypadku złożenia oferty na wykonanie zadań z CZĘŚCI I i II przedmiotu zamówienia; b) wykonał dokumentację projektową budowy, przebudowy, modernizacji lub remontu drogi i obiektu mostowego (a w przypadku przepustu - przepust o fi min. 1500 mm) - za kwotę minimum 5.000,00 PLN - dotyczy potwierdzenia spełniania warunku w przypadku złożenia oferty na wykonanie zadań z CZĘŚCI III przedmiotu zamówienia W przypadku złożenia oferty na dwie kategorie zadań w/w warunki, o których mowa w pkt a) i b) winny być spełnione łącznie.

• III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy na druku stanowiącym zał. Nr 2 do Specyfikacji, że dysponuje - (samodzielnie bądź udostępnionym przez inne podmioty) - potencjałem technicznym, zapewniającym wykonanie przedmiotu zamówienia.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie oceniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca oświadczy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają: a) uprawnienia budowlane (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub do projektowania w specjalności mostowej - co najmniej jedna osoba (dotyczy potwierdzenia spełniania warunku w przypadku złożenia oferty na wykonanie zadań z CZĘŚCI I i II przedmiotu zamówienia); b) uprawnienia budowlane (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub do projektowania w specjalności drogowej i mostowej - co najmniej jedna osoba (dotyczy potwierdzenia spełniania warunku w przypadku złożenia oferty na wykonanie zadań z CZĘŚCI III przedmiotu zamówienia); W przypadku złożenia oferty na dwie kategorie zadań w/w warunki, o których mowa w pkt a) i b) winny być spełnione łącznie.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 5.000,00 PLN, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na w/w kwotę.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) W celu potwierdzenia, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca obowiązany jest przedłożyć : b) Oświadczenie o wykonaniu usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w pkt. IV.1.1) (zał. Nr 3 do Specyfikacji) 3) Pozostałe dokumenty które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: a) Wypełniony Formularz ofertowy (zał. Nr 1 do Specyfikacji), zawierający m.in.: - oświadczenie o zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o uznaniu się za związanymi określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, - oświadczenie o przyjęciu: terminu płatności i terminu związania ofertą - oświadczenie o udzieleniu rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. b) W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. c) Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych - postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw. 4) Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, z tym że pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej wykonawcę składane przez Wykonawcę powinno być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie. 5) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz zostać przedłożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie. 6) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z §4 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. ( Dz.U 2009r. Nr 226 poz 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. 7) W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 8) Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 9) W wypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) dokumenty, o których mowa w pkt. V SIWZ ppkt. 2 a - d) winny zostać przedłożone odrębnie w odniesieniu do każdego z wykonawców. 10) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w ramach spółki cywilnej dokumenty, o których mowa w pkt. V SIWZ ppkt. 2 c) i d) winny zostać przedłożone odrębnie w odniesieniu do spółki cywilnej oraz odrębnie w odniesieniu do jej wspólników. 11) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna), warunki wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z wykonawców składających ofertę, natomiast warunki wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 2 - 4 (warunki materialne lub warunki potwierdzające zdolność wykonawcy do wykonania przedmiotowego zamówienia) mogą być spełnione łącznie przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Złożone przez Wykonawców ubiegających się o zamówienie oświadczenia, o których mowa wyżej powinny potwierdzać spełnianie warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 Pzp.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Żywcu Wydział Rozwoju i Strategii ul. Leśnianka 102a 34-300 Żywiec pok. nr 24 - II piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2011 godzina 08:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Żywcu ul. Krasińskiego 13 34-300 Żywiec parter - Biuro Informacji.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: CZĘŚĆ I.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ I: Zadanie 1. Odbudowa uszkodzonego mostu drogowego ciągu drogi powiatowej nr 1445 S Sól - Słanice (podmyte i zapadnięte przyczółki mostu, rozmyte koryto potoku w świetle mostu) w km 4+449 w m. Sól Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 2. Odbudowa uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz - Juszczyna - Jeleśnia (zniszczenie umocnień stożków, podmycie opasek brzegowych i przyczółków mostu, obniżenie dna koryta potoku, wyrwy brzegowe, zaawansowana korozja drewna pomostu i barier) w km 15+733 w m. Sopotnia Mała Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 3. Odbudowa uszkodzonego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1464 S Wilkowice - Hucisko - Łodygowice (uszkodzenie umocnienia dna oraz ścianek bocznych - ubytki betonu, osunięcie brzegów) w km 0+765 w m. Łodygowice Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. 3. Dokumentacja powinna być sporządzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, z 2004r., poz.2072 ze zm.). 4. Przyjęte rozwiązania projektowe winny odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U., Nr 43 z 1999r., poz.430 ze zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, z 2000r., poz. 735 ze zm.), 5. Kosztorys inwestorski i przedmiar robót powinny być wykonane zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, z 2004r., poz. 1389), 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Wykonawcy informacji o postępie prac i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również prawa do zgłaszania swoich uwag, które Wykonawca uwzględni w dalszych pracach nad projektem. 7. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania oferentów, jakie złożone zostaną w toku przetargu na wykonawstwo robót realizowanych na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania. 8. Termin rękojmi za wady przedmiotu umowy skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania. 9. Warunki dodatkowe: 9.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami. 9.2. Zaleca się oferentom, aby dokonali wizji lokalnej i uzyskali wszelkie informacje dla kompleksowego sporządzenia oferty; 9.3. Wykonawca przejmie na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z wykonywaną dokumentacją projektową. Zobowiązuje się on ponadto do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z popełnionych błędów. 10. Wykonawca w celu prawidłowego opracowania oferty winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszystkie wstępne informacje..

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.12.2011.

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: CZĘŚĆ II.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ II : Zadanie 1. Remont uszkodzonego mostu drogowego (zniszczone opaski oraz osunięte umocowania stożków, wypłukany materiał stożka i podbudowy drogi, zapadnięcie się nawierzchni, osunięcie skarp, przemieszczenie nurtu i obniżone dno koryta potoku) w ciągu drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec - Lipowa - Buczkowice w km 10 + 763 w miejscowości Słotwina, Gmina Lipowa Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 2. Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1447 S Rajcza - Sól - Zwardoń (podmyte i uszkodzone umocnienia z koszy siatkowo - kamiennych, obniżone dno i przesunięte koryto rz. Soły) w km 5+002 w m. Sól Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 3. Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1403 S Międzybrodzie Bialskie - Straconka (podmyte i zniszczone umocnienia z koszy siatkowo - kamiennych, obrukowanie stożka, osunięty nasyp i podbudowa pobocza drogi, zerwany próg wodny, obniżone koryto potoku) w km 4+169 w m. Międzybrodzie Bialskie Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 4. Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1430 S Bystra - Juszczynka (podmyte kamienne i betonowe ściany sklepienia, podmyty i uszkodzony mur oporowy, wyrwy brzegowe, obniżone dno koryta potoku) w km 1+316 w m. Bystra Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 5. Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1444 S Rycerka Dolna - Rycerka Górna - Polana (podmyte przyczółki i mury oporowe, osunięte stożki i skarpy, wyrwy brzegowe) w km 6+650 w m. Rycerka Górna Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 6. Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka - Żabnica (podmyte i uszkodzone opaski, mury oporowe i przyczółki uszkodzone gzymsy, obniżone dno koryta potoku) w km 4+893 w m. Żabnica Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 7. Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka - Żabnica (podmyte i osunięte nasypy, wypłukanie umocnień brzegów i przyczółków, obniżone dno koryta potoku) w km 8+574 w m. Żabnica Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 8. Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1447 S Rajcza - Sól - Zwardoń (podmyte podpory, wypłukany materiał podbudowy podpór i stożków i uszkodzone umocnienia brzegów, osunięte nasypy i stożki, obniżone dno koryta potoku) w km 1+030 w m. Rycerka Dolna Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót za szczegółowym wyliczeniem ilości - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 9. Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1449 S Kamesznica - Szare (podmyte i uszkodzone przyczółki, nasypy i stożki, wyrwy brzegowe) w km 1+739 w m. Szare Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 4 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. 3. Dokumentacja powinna być sporządzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, z 2004r., poz.2072 ze zm.). 4. Przyjęte rozwiązania projektowe winny odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U., Nr 43 z 1999r., poz.430 ze zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, z 2000r., poz. 735 ze zm.), 5. Kosztorys inwestorski i przedmiar robót powinny być wykonane zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, z 2004r., poz. 1389), 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Wykonawcy informacji o postępie prac i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również prawa do zgłaszania swoich uwag, które Wykonawca uwzględni w dalszych pracach nad projektem. 7. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania oferentów, jakie złożone zostaną w toku przetargu na wykonawstwo robót realizowanych na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania. 8. Termin rękojmi za wady przedmiotu umowy skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania. 9. Warunki dodatkowe: 9.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami. 9.2. Zaleca się oferentom, aby dokonali wizji lokalnej i uzyskali wszelkie informacje dla kompleksowego sporządzenia oferty; 9.3. Wykonawca przejmie na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z wykonywaną dokumentacją projektową. Zobowiązuje się on ponadto do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z popełnionych błędów. 10. Wykonawca w celu prawidłowego opracowania oferty winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszystkie wstępne informacje..

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.12.2011.

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: CZĘŚĆ III.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część III : Zadanie 1. Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1442 S Ujsoły - Soblówka (podmyte , osunięte i uszkodzone odcinki murów oporowych) o długości ok. 310 mb w km od 1+690 do km 1+945 oraz w km od 2+300 do km 2+355 w m. Soblówka Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 4 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 2. Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1437 S Milówka - Nieledwia (podmyty i pochylony mur oporowy , zamulony i uszkodzony przepust, zapadnięta droga i wypłukane pobocza) o długości ok. 100 mb w km od 2+125 do km 2+225 w m. Nieledwia Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 4 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 3. Odbudowa zniszczonego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz - Juszczyna - Jeleśnia (załamany i niedrożny przepust) w km 17+855 w m. Jeleśnia Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 4 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 4. Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica - Koniaków (podmyty i pochylony mur oporowy, zamulony i uszkodzony przepust, zapadnięta droga, wypłukane pobocza) o długości ok. 100 mb w km od 1+680 do km 1+780 w m. Kamesznica Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 4 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 5. Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1415 S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień (podmyty, osunięty i uszkodzony odcinek muru oporowego) o długości ok. 20 mb w km od 4+356 do km 4+376 w m. Pewel Ślemieńska Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 4 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - mapa do celów projektowych - 1 egzemplarz, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. Zadanie 6. Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1428 S Żywiec - Trzebinia - Juszczyna (wypłukane pobocza, zamulone i niedrożne rowy i przepusty) o długości ok. 445 mb w km od 4+860 do km 5+305 w m. Juszczyna Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt wykonawczy - 4 egzemplarze, - przedmiar robót - 4 egzemplarze, - kosztorys inwestorski - 4 egzemplarze, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze, - harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egzemplarz. 3. Dokumentacja powinna być sporządzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, z 2004r., poz.2072 ze zm.). 4. Przyjęte rozwiązania projektowe winny odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U., Nr 43 z 1999r., poz.430 ze zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, z 2000r., poz. 735 ze zm.), 5. Kosztorys inwestorski i przedmiar robót powinny być wykonane zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, z 2004r., poz. 1389), 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Wykonawcy informacji o postępie prac i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również prawa do zgłaszania swoich uwag, które Wykonawca uwzględni w dalszych pracach nad projektem. 7. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania oferentów, jakie złożone zostaną w toku przetargu na wykonawstwo robót realizowanych na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania. 8. Termin rękojmi za wady przedmiotu umowy skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania. 9. Warunki dodatkowe: 9.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami. 9.2. Zaleca się oferentom, aby dokonali wizji lokalnej i uzyskali wszelkie informacje dla kompleksowego sporządzenia oferty; 9.3. Wykonawca przejmie na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z wykonywaną dokumentacją projektową. Zobowiązuje się on ponadto do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z popełnionych błędów. 10. Wykonawca w celu prawidłowego opracowania oferty winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszystkie wstępne informacje..

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.12.2011.

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.