To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenie
Ogłoszenie z dnia 2014-10-20
Kielce: Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania p.n.: Zabezpieczenie p. powodziowe doliny Kanał Strumień zad. II w km 12+980 - 17+230 na terenie gm. Łubnice i Pacanów pow. Busko - Zdrój
Numer ogłoszenia: 222001 - 2014; data zamieszczenia: 20.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 315546 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3340105 wew. 209, 309, faks 041 3340105 wew. 409.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania p.n.: Zabezpieczenie p. powodziowe doliny Kanał Strumień zad. II w km 12+980 - 17+230 na terenie gm. Łubnice i Pacanów pow. Busko - Zdrój.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Opis przedmiotu zamówienia i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia Kod wg CPV - 71.52.00.00.9 - usługi nadzoru budowlanego. 1. Nazwa zamówienia. Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania p.n.: Zabezpieczenie p. powodziowe doliny Kanał Strumień zad. II w km 12+980 - 17+230 na terenie gm. Łubnice i Pacanów pow. Busko - Zdrój. 2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: Zabezpieczenie p. powodziowe doliny Kanał Strumień zad. II w km 12+980 - 17+230 na terenie gm. Łubnice i Pacanów pow. Busko - Zdrój, wykonywanego zgodnie z dokumentacją projektową, zaktualizowaną w 2013r. przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyj-no - Kartograficzne GEOMAP Spółka z o. o., ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce. Wykonawca musi zapewnić kompleksowy nadzór inwestorski przy realizacji w/w zadania, w ramach którego będzie sprawowany nadzór inwestorski nad robotami konstrukcyjno - budowlanymi (w zakresie budowli hydrotechnicznych, obiektów budowlanych melioracji wodnych) oraz nadzór archeologiczny posiadający odpowiednie do zakresu nadzorowanych prac uprawnienia archeologiczne. Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 Działanie 125 schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Planowane przedsięwzięcie polega na zabezpieczeniu przeciwpowodziowym doliny Kanału Strumień na odcinku od km 12+980 do km 17+230 poprzez pogłębienie koryta kanału oraz odcinkową budowę nowych wałów i rozbudowę istniejących. Niedostateczny stan techniczny istniejącego obwałowania, liczne drogi filtracji, rozszczelnienie korpusu wału oraz niewystarczająca ich wysokość stwarzają niebezpieczeństwo dla mieszkańców z terenów bezpośrednio przyległych do wału, jak również okolic. Opis inwestycji oraz szczegółowy zakres rzeczowy robót związanych z jej realizacją przedstawiony został w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych udostępnionych na stronie internetowej www.szmiuw.kielce.com.pl oraz w siedzibie Zamawiającego. Zakres robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski: a) rozbudowa wałów lewobrzeżnych na długości 2 099m; b) budowa wału prawobrzeżnego na długości 808m; c) pogłębienie koryta Kanału Strumień w km 12+980 - 17+230; d) Umocnienie obustronne podstawy skarpy podwojoną kiszką faszynową na długości 8500 mb; e) Umocnienie obustronne podstawy skarpy koryta dwudzielnego pojedynczą kiszką faszynową na długości 8500 mb; f) przebudowa 10 przepustów wałowych; g) budowa nowego przepustu wałowego; h) wykonanie 9 ramp wałowych; i) budowa drogi powodziowej na długości 2 907m utwardzonej tłuczniem kamiennym na za-walu i koronie wału; j) odmulenie odcinków ujściowych rowów dopływowych do Kanału Strumień wraz z umocnieniem ich wylotów i budową 4 przepustów oraz wymianą klapy zwrotnej. Projektowane parametry wału: - klasa III, - szerokość korony wału 3,00 - 4,50m, - nachylenie skarp 1:2,0. Zakres obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego określa Rozdział 3 (art. 25-26) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623). Inspektorzy Nadzoru są przedstawicielami Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych, w grani-cach posiadanego umocowania określonego w umowie. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego winni współpracować z Zamawiającym zapewniając sprawną, zgodną z dokumentacją projektową i decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, obsługę realizacji zadania, jego odbioru oraz rozliczenia, tj. sprawdzania kompletności wszystkich dokumentów Wykonawcy robót budowlanych przygotowanych do odbioru końcowego i ich zgodności z dokumentacją projektową, potwierdzanie dokumentów Zamawiającego związanych z pozyskaniem i rozliczeniem środków finansowych na realizację zadania. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: a) Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie technicznym, kosztowo-rozliczeniowym. b) Udział w przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych placu budowy. c) Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie problematyki robót zamiennych oraz dodatkowych wychodzących poza zakres rzeczowy umowy na roboty budowlane. d) Udział w naradach technicznych dotyczących wykonywanych robót. e) Przygotowywanie wspólnie z Wykonawcą projektu podziału zadania na elementy do fakturowania i odbioru. f) Współdziałanie z nadzorem autorskim w czasie trwania realizacji przedmiotu umowy celem rozwiązywania bieżących problemów realizacyjnych dla zabezpieczenia interesów Inwestora. g) Udział w załatwianiu spraw spornych z miejscową ludnością oraz skarg wynikających z realizowanych robót. h) Dostarczenie w terminie 1 dzień przed podpisaniem umowy oświadczenia o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru. i) Nadzorowanie budowy, a także zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, a w szczególności monitorowanie realizacji inwestycji, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót, kontrola jakości stosowanych materiałów (zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót). Wymagana jest codzienna obecność inspektora nadzoru na budowie. Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia, nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił się w szczególności poprzez brak zapewnienia wymaganego przepisami prawa lub umową nadzoru; Po-twierdzeniem pobytu jest wpis do dziennika budowy. j) Nadzorowanie prac przez inspektora nadzoru archeologicznego przy ewentualnych ba-daniach archeologicznych bądź ratowniczych badaniach wykopaliskowych. Nadzorowanie robót nad realizacją inwestycji, a w szczególności monitorowanie i kontrolowanie przez inspektora nadzoru archeologicznego realizacji inwestycji w sąsiedztwie stanowisk archeologicznych znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. W przypadku natrafienia na przedmiot co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, zobowiązany jest do podjęcia czynności zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z dnia 17.09.2003r. z późn. zm.) zgodnie z Programem badań archeologicznych. k) Bieżąca kontrola - sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalno-prawnym faktur wykonawcy. Każdorazowe sprawdzanie obmiarów stanowiących podstawę rozliczeń - sprawdzanie kosztorysów pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym l) Dokonywanie odbiorów częściowych w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz udział w odbiorze końcowym zadania, a także nadzór nad usunięciem stwierdzonych usterek i niedoróbek. m) Wykonywanie kontrolnych pomiarów geodezyjnych. n) Udział w przeglądach gwarancyjnych. o) Końcowe rozliczenie zadania wraz ze sporządzeniem wymaganych dokumentów. p) Przekazywanie na bieżąco Inwestorowi informacji z rzeczowego i finansowego zaawansowania realizacji zadania. q) Współdziałanie z Wykonawcą robót i zamawiającym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 3. Termin wykonania zamówienia Od dnia podpisania umowy do dnia 15-05-2015 r. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego podpisana zostanie po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00 - Usługi nadzoru budowlanego .
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
dane rejestrowe
i kontaktowe firmy
ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCJI EKO INWEST KRYSTYNA WIOREK
jakie przetargi wygrała firma
ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCJI EKO INWEST KRYSTYNA WIOREK
- Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek, ul. Wapiennikowa 19a, 25-112 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77868,55 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 56000,00
Oferta z najniższą ceną: 56000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 98400,00
Waluta: PLN.
INNE PRZETARGI Z KIELC
- Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
- Remont budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach
- Dostawa serwerów z oprogramowaniem i konfiguracją
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej przy ul. Prostej w Kielcach
- Zakup platformy do monitorowania parametrów hemodynamicznych na potrzeby Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. IZP.2411.128.2024.AJ
- Zakup i sukcesywna dostawa materiałów i sprzętu jednorazowego na potrzeby oddziału ortopedii - klatki lędźwiowe rozprężalne dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II
więcej: przetargi w Kielcach »
PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
- SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ ULIC NA TERENIE GMINY JABŁONNA
- Budowa dróg gminnych w Gminie Pakosław - etap II
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek
- Wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w fazie realizacji i gwarancji inwestycji związanej z realizacją zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Głubczyce-Sady" - z podziałem na zadania
- Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej. Postępowanie 2
więcej: Usługi nadzoru budowlanego »
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.