Zwoleń: Pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z przeprowadzeniem procedury przetargowej na Budowę budynku dydaktycznego i sali sportowej Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 , Priorytet VII - tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji..
Numer ogłoszenia: 394284 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zwoleński , ul. Władysława Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie, tel. 48 6763389 w. 16, 6763779w.26, faks 48 6762520.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwolenpowiat.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z przeprowadzeniem procedury przetargowej na Budowę budynku dydaktycznego i sali sportowej Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 , Priorytet VII - tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji...

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z przeprowadzeniem procedury przetargowej na Budowę budynku dydaktycznego i sali sportowej Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 , Priorytet VII - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji. 1.Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1.1 Przygotowanie i przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy Inwestycji, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w oparciu o przekazaną dokumentację (projekt budowlany i wykonawczy, przekazanej przez Zamawiającego po jej weryfikacji i ewentualnym poprawieniu. 1.2 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach, wynikających z prowadzonej Inwestycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 1.3 Kontrola rozliczeń finansowych dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Inwestycji; 1.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji. 2. Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy w ramach zorganizowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy Inwestycji zalicza się: 2.1 Sprawdzenie projektu technicznego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz sprawdzenie i ocena poprawności wykonania powyższych dokumentów, miedzy innymi: sprawdzenia kompletności oraz poprawności wykonania projektu, wskazanie i wyegzekwowanie ewentualnych zmian, poprawek w przedłożonej dokumentacji projektowej. 2.2 Przygotowanie przy udziale Zamawiającego postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy Inwestycji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). 2.3 Ustalenie w porozumieniu z Zamawiającym warunków stawianych przyszłym Wykonawcom robót w zakresie doświadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, terminu wykonania robót, kryteriów oceny ofert oraz warunków płatności, 2.4 Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektem umowy oraz innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2.5 Udzielenie odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące SIWZ, zadawane w trakcie postępowania przetargowego oraz udział w ewentualnych odwołaniach wniesionych przez Wykonawców w trakcie prowadzonego postępowania. 2.6 Prowadzenie korespondencji z Wykonawcami w trakcie postępowania; 2.7 Organizacja sesji otwarcia ofert , uczestnictwa w pracach komisji przetargowej w charakterze biegłego we wszystkich przeprowadzonych postępowaniach związanych z przedmiotem niniejszego zamówienia. 2.8 Dokonanie oceny złożonych ofert, wybór Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą w prowadzonym postępowaniu , sporządzenie protokołu postępowania do akceptacji przez Zamawiającego. 2.9 Przedstawiciele Zamawiającego wchodzą w skład komisji przetargowej a Kierownik Zamawiającego akceptuje wszystkie sporządzone dokumenty, zatwierdza wybór oferty najkorzystniejszej i podpisuje umowę z wybranym Wykonawcą. 2.10 Wykonanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji zbiorczego zestawienia kosztów oraz harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych po wyłonieniu Wykonawcy tych robót, w oparciu o harmonogram Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót. 3. Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy w ramach wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji zalicza się: 3.1 Reprezentowanie interesów Zmawiającego wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego oraz wypełnianie w imieniu Zamawiającego jego obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawa budowlanego, 3.2 Ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w obiekcie ze wskazaniem inspektora - koordynatora, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 3.3 Zaznajomienie zespołu wyznaczonych inspektorów z poszczególnych branż z dokumentacją projektową, terenem budowy, jego uzbrojeniem i przebiegiem instalacji, warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz warunkami technicznymi przyłączenia poszczególnych mediów. 3.4 Przygotowanie i przekazanie Wykonawcy Inwestycji dokumentacji projektowej oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go wykonawcy przy udziale Zamawiającego. 3.5 Zebranie od kierownika budowy / robót budowlanych i inspektorów nadzoru inwestorskiego odpowiednich oświadczeń i dokumentów oraz dokonanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót do PINB w Zwoleniu, 3.6 Uzyskanie odpowiednich uzgodnień i zezwoleń na prowadzenie robót budowlanych wynikających z innych niż Prawo budowlane przepisów (dotyczy to między innymi organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego, zezwoleń od zarządców sieci itp.). 3.7 Kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie wytyczenia geodezyjnego, prowadzenia dziennika budowy ,oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne na budowie. 3.8 Sprawowanie nadzoru technicznego i finansowego nad realizacją inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową, techniczną warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym, umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego i harmonogramem finansowo-rzeczowym 3.9 Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów i wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie, 3.10 Sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz tworzenie dokumentacji fotograficznej na nośniku cyfrowym 3.11 Współpracę z autorami projektu, oraz zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji projektowej wnoszonych przez Wykonawcę Inwestycji lub Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych uzgodnień, wyjaśnień i poprawek. 3.12 Przygotowanie i przeprowadzenie minimum raz w miesiącu narad techniczno - koordynacyjnych na budowie z udziałem kierownika budowy / robót budowlanych, uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy robót, odpowiednich inspektorów nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela Zamawiającego i, w razie potrzeby, projektanta oraz opracowanie sprawozdań z ww. narad z uwzględnieniem wykonanego zakresu rzeczowo - finansowego. 3.13 Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów, lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych 3.14 Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a w przypadku zaistnienia okoliczności wstrzymywanie robót budowlanych, których kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 3.15 Przygotowanie dokumentów, powiadomienie i doprowadzenie do uzyskania przez Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i udział w uzyskaniu ostatecznej oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji. 3.16 Przygotowanie dokumentów, powiadomienie i doprowadzenie do uzyskania przez Zamawiającego odbioru końcowego wszystkich przyłączy oraz terenów przyległych przez odpowiednich zarządców, a także udział w ewentualnych kontrolach i wizjach lokalnych. 3.17 Dokonywanie przy udziale Zamawiającego czynności odbiorów przewidzianych w umowie z Wykonawcą Inwestycji W ramach tych czynności Wykonawca zobowiązuje się do: a) stwierdzenie gotowości do odbioru, b) uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych związanych z przedmiotem zamówienia, terenów przyległych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy, c) przeprowadzenia przy udziale Zamawiającego odbiorów robót częściowych, odbioru końcowego oraz ostatecznego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiającemu, d) egzekwowanie od Wykonawców i przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru wraz z załącznikami, certyfikatami, atestami oraz pełnej dokumentacji powykonawczej, e) skompletowania i przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji oraz urządzeń zamontowanych w ramach inwestycji, f) dokonywanie czynności sprawdzania wycen i kalkulacji robót przedkładanych przez Wykonawców, g) egzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego, 3.18 Akceptowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym dostarczonych przez Wykonawców próbek materiałów wykończeniowych. 3.19 Występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami, w sprawach wynikających z realizacji Inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw. 3.20 Archiwizację korespondencji oraz dokumentacji dotyczącej realizacji inwestycji i przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej umowy. 4 Obowiązki Wykonawcy nadzoru inwestorskiego w ramach wykonywania kontroli rozliczeń finansowych inwestycji do, których zalicza się: 4.1 Sprawdzanie przedkładanych przez Wykonawcę Inwestycji wycen i kalkulacji robót, faktur a także dokumentów, które będą załącznikami do tych faktur /w tym protokołów odbioru/, kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktur przez Wykonawców Inwestycji. 4.2 Sprawdzanie kalkulacji (kosztorysów np. zamiennych) robót, 4.3 Przygotowanie materiałów i naliczanie kar umownych i/lub odszkodowań od wykonawców oraz dostawców za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowiązań umownych i niezwłoczne przekazywanie ich Zamawiającemu celem egzekucji. 5. Obowiązki Wykonawcy nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji obejmują: 5.1 Przeprowadzenie minimum jednego przeglądu inwestycji na 6 miesięcy przed upływem terminu gwarancji z udziałem kierownika budowy / robót budowlanych, uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy Inwestycji, inspektorów nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela Zamawiającego i w razie potrzeby, projektanta 5.2 Egzekwowanie od wykonawcy robót usunięcia ewentualnych wad i usterek 6. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego i sposobu wykonywania czynności zastępstwa inwestycyjnego, które Wykonawca winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach. 7. Odpowiedzialność Wykonawcy nadzoru inwestorskiego. 7.1 Wykonawca pełniący funkcję nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego jako jego pełnomocnik. 7.2 Wykonawca pełniący funkcję nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego. 7.3 Wykonawca pełniący funkcję nadzoru inwestorskiego ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego obowiązków określonych w niniejszej SIWZ. 8.Personel Inwestora Zastępczego dla wypełnienia swoich obowiązków winien zapewnić doświadczonych, wysoko wykwalifikowanych specjalistów- inżynierów branżowych zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnionych do prowadzenia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego i zgodnie z postanowieniami decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzgodnieniami opiniami. Podczas nieobecności jakiegokolwiek kluczowego specjalisty, wynikającej z choroby lub żądania urlopu, Inwestor Zastępczy ma obowiązek zapewnić natychmiastowe zastępstwo krótkoterminowe, na okres założonej nieobecności, dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót. Takie zastępstwo będzie każdorazowo zgłoszone na piśmie do akceptacji przez Zamawiającego 9. Inwestor Zastępczy będzie odpowiedzialny za informowanie wszystkich zaangażowanych stron o tym, że wszystkie działania podjęte w ramach Projektu powinny nosić wyraźną informację o jego współfinansowaniu przez UE w ramach RPOWM i powinny posiadać stosowne oznaczenia zgodne z wytycznymi . Wyszczególnione obowiązki Wykonawcy mają jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z umowy, a także nie stanowić będą podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności nie wymienionych wprost w SIWZ i umowie a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu umowy...

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00 - Usługi nadzoru budowlanego 71.54.00.00 - Usługi zarządzania budową 71.54.10.00 - Usługi zarządzania projektem budowlanym 71.24.70.00 - Nadzór nad robotami budowlanymi 71.24.80.00 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 71.30.00.00 - Usługi inżynieryjne 79.11.00.00 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 4 450,00.PLN ( słownie zł: cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt.) 2 Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust.6 ustawy, tj: 2.1 w pieniądzu ( przelew na rachunek bankowy) 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3 gwarancjach bankowych, 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.) 3 .Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Zwoleniu 59 9157 0002 0000 0007 0928 0021 5. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w formie oryginału. 6. W przypadku składania wadium w innej formie niż pieniężnej wymienionych w pkt 10.2 l mogą one być złożone w kasie zamawiającego pok. 1 w godz. 7:30 - 15:30 przez Wykonawcę lub przesłane pocztą na adres Zamawiającego z dopiskiem Kasa Starostwa Powiatowego - wadium do przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Kserokopia wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 7. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a oraz art.46 ust.5 ustawy Pzp. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania z ofertą. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: 10.1 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 10.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 10.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 11. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcą niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 10.9 niniejszego rozdziału. 13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 14. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zalicza wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia Wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10.9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 17. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 18. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium lub nie wniesie go w terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą..

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną wykonaną lub wykonywaną usługę nadzoru inwestorskiego zarządzającego i nadzorującego budową lub przebudową budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego ( w rozumieniu ustawy (Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) o wartości brutto nadzorowanej budowy ( przebudowy) nie mniejszej niż 10 000 000,00 brutto z podaniem jej wartości, przedmiotu usługi, daty wykonania lub wykonywania, odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że została wykonana należycie

• III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każda posiada odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i wykształcenie do zakresu wykonywanych przez nich czynności. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, dysponowanie minimum po jednej osobie, która będzie pełniła w trakcie realizacji całej inwestycji funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zasadach określonych w ustawie Prawo budowlane i niniejszej SIWZ w specjalności: a) Koordynator Projektu. Kwalifikacje i umiejętności: wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawnicze. Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 - letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu budową w charakterze: Kierownika ( menadżera) zespołu Inżyniera Kontraktu, Kierownika Projektu lub Koordynatora Inwestora Zastępczego dla min. jednej zakończonej inwestycji polegającej na budowie obiektu kubaturowego - o wartości robót co najmniej 10 000 000 PLN. b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie dostosowania do przedmiotu zamówienia wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego; Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie; Szczególne doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 - letnie doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego i/lub kierownika budowy/robót; Oświadczenie, że osoba posiada wymagane uprawnienia powinno być dołączone do oferty c) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie j obowiązujących przepisów prawa, w zakresie dostosowanym do przedmiotu zamówienia wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego; Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie; Szczególne doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 - letnie doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego tej branży i/lub kierownika budowy/robót; Oświadczenie, że osoba posiada wymagane uprawnienia powinno być dołączone do oferty d) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie dostosowanym do przedmiotu zamówienia wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego; Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie; Szczególne doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 - letnie doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego w tej branży i/lub kierownika budowy/robót; Oświadczenie, że osoba posiada wymagane uprawnienia powinno być dołączone do oferty e) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności sieci teleinformatycznej. Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności teleinformatycznej wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie dostosowanym do przedmiotu zamówienia wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności właściwej izby samorządu zawodowego; Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie; Szczególne doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 - letnie doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego w tej branży i/lub kierownika budowy/robót; Oświadczenie, że osoba posiada wymagane uprawnienia powinno być dołączone do oferty f) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności drogowej, Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie dostosowanym do przedmiotu zamówienia wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego; Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie; Szczególne doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 - letnie doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego w tej branży i/lub kierownika budowy/robót; Oświadczenie, że osoba posiada wymagane uprawnienia powinno być dołączone do oferty Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje przez ww. osoby Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy. Nie złożenie tych dokumentów będzie skutkowało odmową podpisania umowy.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł. Uwaga: jeżeli z polisy lub innego dokumentu nie wynika fakt jego opłacenia należy dołączyć również potwierdzenie opłaty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1 Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów przetargowych za zgodność z oryginałem) o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów; 2. Pełnomocnictwo w przypadku składania oferty wspólnej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 3. Formularz ofertowy wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej Zał. Nr 1 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, określając jednocześnie warunki ich wprowadzenia: 2. Ustawowa zmiana wysokości podatku VAT. 3.Wystąpienie w nadzorowanych robotach budowlanych robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego z tym, iż art.67 ust. 1 pkt 5 stosuje się odpowiednio. 4. Wystąpienie przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń instalacji urządzeń podziemnych, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej. 5.Wstrzymanie robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy stron umowy. 6. Wystąpienie konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. 7. Wydłużenie przewidzianego terminu na wybór wykonawcy Inwestycji i podpisania umowy z Wykonawcą. 8.Brak lub przerwanie dofinansowania realizacji inwestycji z Unii Europejskiej. 9. Wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie inwestycji lub powodującej konieczność przesunięcia terminu jej realizacji. 10 Wszelkie zmiany w harmonogramie powodujące, iż okres wykonania robót budowlanych może zostać wydłużony. 11. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwolenpowiat.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiat Zwoleński ul. Władysława Jagiełły 4 26-700 Zwoleń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Powiat Zwoleński ul. Władysława Jagiełły 4 26-700 Zwoleń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 , Priorytet VII - tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji...

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie