Krasnystaw: Rozbudowa instalacji elektrycznych słaboprądowych w postaci instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji sygnalizacji włamania i napadu działających w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 31 oraz budowa instalacji dozoru wizyjnego CCTV w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 31
Numer ogłoszenia: 239934 - 2012; data zamieszczenia: 06.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy , ul. Poniatowskiego 31, 22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie, tel. 082 5762801, faks 082 5763305.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.krasnystaw.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa instalacji elektrycznych słaboprądowych w postaci instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji sygnalizacji włamania i napadu działających w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 31 oraz budowa instalacji dozoru wizyjnego CCTV w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 31.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa instalacji elektrycznych słaboprądowych w postaci instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji sygnalizacji włamania i napadu działających w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 31 oraz budowa instalacji dozoru wizyjnego CCTV w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 31. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna wykonana przez Przedsiębiorstwo Wykonawcze ARYS Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Ciepłownicza 6. 3.4. Zakres prac obejmuje: - demontaż czujek optycznych dymu oraz centrali SSWiN oraz manipulatorów, - przeniesienie elementów istniejących instalacji alarmowych w nowe miejsce, - budowa instalacji SAP w obiekcie (montaż analogowej mikroprocesorowej centrali 2 pętlowej wyposażonej w akumulatory na 72 h pracy, ułożenie 1850 m linii dozorowych klasy A wykonanych przewodami uniepalniowymi PH-0, montaż 90 szt. optycznych czujek dymu, 1 szt. optyczno termicznej czujki dymu, 14 szt. ręcznych ostrzegaczy pożarowych przy wyjściach z budynku oraz na drogach ewakuacyjnych, 11 szt. sygnalizatorów optyczno - akustycznych, 11 szt. gniazd sygnalizatora), - rozbudowa systemu SWiN i SKD (wymiana centrali wraz z 2 szt. manipulatorów służących do sterowania systemem, montaż 2 szt. klawiatur strefowych, zabudowanie w centrali modułu do podłączenia do sieci LAN oraz modułu komunikatów głosowych, rozbudowa systemu o dwa dodatkowe moduły rozszerzeń, montaż 23 szt. czujników PIR, 2 szt. czujek zalana, 2 szt. czujek temperatury, 6 szt. przycisków antynapadowych ręcznych, 11 szt. kontraktronów nawierzchniowych, 3 szt. modułu kontroli dostępu, 6 szt. czytników kart, 3 szt. zwory elektromagnetycznej, 3 szt. przycisków wyjścia awaryjnego, 3 szt. zasilacza do modułu kontroli dostępu, 3000 m przewodów), - budowa systemu CCTV (montaż 3 szt. rejestratorów zapisu i odtwarzania zapisanego materiału, 11 szt. kamer dzienno - nocnych, 34 szt. kamer kopułowych kolorowych w obudowie wandaloodpornej, 1 szt. kamery obrotowej w obudowie zewnętrznej, 3 szt. monitorów LCD 19 calowych, 49 szt. transformatorów video, zasilaczy do kamer, wyposażonej szafy CCTV, ułożenie 2825 m przewodów), - integracja wyżej wymienionych systemów. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, w której skład wchodzą: - Projekt wykonawczy rozbudowy instalacji elektrycznych słaboprądowych w postaci instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji sygnalizacji włamania i napadu oraz instalacji dozoru wizyjnego CCTV w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 31, - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - Przedmiar robót. Poza zakresem robót budowlanych określonych w w/w dokumentacji projektowej, przedmiotem zamówienia są czynności związane z zatrudnieniem kierownika budowy - robót. Wszystkie wskazane w dokumentacji parametry techniczne stanowią żądania minimum. Wszystkie wskazane w dokumentacji nazwy własne i znaki towarowe należy rozumieć jako określenie wymaganych właściwości i standardów jakościowych, a Zamawiający dopuszcza wyroby równoważne o parametrach nie niższych niż te, którymi charakteryzują się wymienione z nazwy w przedmiocie zamówienia. Warunki i zasady uznawania rozwiązań za równoważne opisane zostały w projekcie wykonawczym. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z projektem wykonawczym, zasadami współczesnej wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określanych w umowie. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia prowadzone będą w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w taki sposób by nie zakłócić pracy sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. W tym celu Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym sporządzi harmonogram prac określający poszczególne etapy wykonywanych robót z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia niezakłóconego funkcjonowania pracy sądu. Zamawiający wymaga, by roboty kolidujące z normalną pracą sądu, były prowadzone po godzinie 15-tej i w soboty. Harmonogram prac stanowić będzie załącznik do umowy, w związku z czym musi zostać przedstawiony do uzgodnienia przed podpisaniem umowy. Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo oznaczyć i zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem teren, na którym odbywać się będą prace. Wykonawca jest zobowiązany do ciągłego i systematycznego utrzymania czystości terenu, na którym prowadzone są prace. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zorganizować zaplecze techniczne oraz socjalne budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w celu rzetelnego opracowania oferty..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.11.00 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45.31.12.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45.31.20.00 - Instalowanie systemów alarmowych i anten 45.31.21.00 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 45.31.22.00 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 32.23.40.00 - Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym 32.33.00.00 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 23 lipca 2012 r. do godziny 11.00. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 uPzp.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości min. 180 000,00 zł brutto (42 632,81 euro w przypadku Wykonawców zagranicznych*), polegającą w szczególności na budowie, przebudowie, montażu lub modernizacji systemu sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu, czy instalacji systemu dozoru wizyjnego, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniu dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. *wartość podana w walucie euro przeliczona została według średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP w dniu wszczęcia postępowania

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Wykonawcy złożą wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami: - kierownik robót elektrycznych - z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane (równoważne kwalifikacje zawodowe), które zostały zdobyte w innych państwach równoważne i zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, ze zm.)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku: a) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, b) zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych itp.) uniemożliwiających realizacje przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) wystąpienia zdarzeń siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające realizację umowy na zasadach w niej określonych. Inicjatorem zmian umowy może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.karsnystaw.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Krasnymstawie ul. Poniatowskiego 31, 22-300 Krasnystaw pokój Nr 104, I pietro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Krasnymstawie ul. Poniatowskiego 31, 22-300 Krasnystaw pokój Nr 104, I pietro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie